《电力安装合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力安装合同范本（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电力安装合同范本1立协议单位：发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法 和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程的有关规定， 乙方受甲方委托，承担配电工程的全过程承包施工，为明确双方 的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目单位：四、工程内容（范围）：五、合同总价：六、承包方式：七、支付与结算八、工程期限：商定工程工期自年月日开工至年月 日竣工验收。九、施工准备1. 甲方：(1) 配电间土建完工并经验收合格，年月日前具备进场 条件电源及道路等，满足乙方施工进场的条件。2. 乙方：(1) 编制
2、施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料 设备等进场计划；(2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。十、工程质量要求1. 工程质量应符水电部电力建设施工及验收暂行技术规 范；2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。十一、施工与设计变更1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交 底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2. 如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双 方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失, 由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通
3、知，对方应在5日内 予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。十二、设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方 供应。十三、安全责任1. 乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要 的安全措施。2. 如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而 招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方承担；甲方有提供 协助抢救之责。3. 如有必要，双方可另行签订安全协议。十四、工程验收1. 工程竣工验收，以水电部电力建设施工及验收暂行技术 规范、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、 施工技术文件为依据。2. 分项验收(包括隐蔽工程)，乙方应在48小时前通知甲方 参加，除非双方有约
4、定，分项验收应在通知期满时开始。3. 甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否 则乙方将有权组织竣工验收，其验收结果视为甲方已确认。十五、质量保修1. 乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的工程在质量保 修期内承担保修责任。十六、工程管理1. 本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表；乙方委派为项目经理，为驻工地代表。2. 双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、 工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。十七、违约责任1. 甲方的违约责任：(1) 未能按照本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以 顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。(2) 工程未经验收，甲方提前使用或擅
5、自动用，由此而发生 的质量或其他问题，由甲方承担责任。(3) 未能按照本合同第七条和第一条规定履行支付和补偿 义务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。2. 乙方的违约责任：(1) 因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修 理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期 如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。(2) 1程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失 的，除按上述规定偿付逾期违约金外，还应赔偿甲方由此造成的 实际损失.十八、合同争议的解决方式1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商 不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。十九、本
6、合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章 后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。二十、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。甲方：法定代表人：或委托代理人:电话：日期：年月日乙方：法定代表人：或委托代理人：电话：日期：年月日电力安装合同范本2甲方乙方：装饰公司兹有甲方位于水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合 同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压 试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主 签字付全款，签质量服务卡。项目预测/米实测/米备注完工后业主签字水路改造/暗明电路改造/暗明PP-R专业水路改造报价表临近
7、区域（郊区较远另加运费，商议而定）。包工、包料、包 开槽、免费打压试验。PP-R管安装报价：（冷热水全部使用热水管）100米以上32元/米70米至90米35元/米40米至69米37元/米16米至39米40元/米5米至15米48元/米5米以下69元/米纯铜PP-R管安装报价：100米以上58元/米70米至99米63元/米40米至69米69元/米16米至39米76元/米5米至15米88元/米5米以下98元/米稳态覆铝PP-R管安装报价：100米以上42元/米70米至99米48元/米40米至69米56元/米16米至39米62元/米5米至15米69元/米5米以下88元/米电路改造报价：电路改造明线：1
8、5元/米昆仑牌;暗线：35元/米天盾牌。 墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑 铜线，分色布线。（2）PVC管内穿线不超过4根，弱电（电话，电 视）单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。备注：1. 以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费 拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/ 个，承重墙打孔40/个。拆改水表元。2. 此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。3. 因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需 要收材料费和手工费50元。4. 服务标准：按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须 清理现场。5. 安装质量承诺：水路安装
9、完打压试验无漏水，如在规定的 温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司 负责。电力安装合同范本3发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发
10、包人支付合同价款万分之的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监 理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改 意见，视为同意顺延工期。三、质量标准
11、工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验 收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同 总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程 合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合 同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银 行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化， 完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图 纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作
12、，提供基准测 量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周 边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运 抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并 提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按 安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监 督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，； 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原 因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费
13、用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部 门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方 承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关 部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式 通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知 承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包 人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损 失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不 按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办
14、理工程移交，从验收之日 起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失， 应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决, 致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工 程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免 费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表,双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决 策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万 丿元。十一、争议解决双方约
15、定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商， 协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附 则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以 双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具 有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同共页发包人：承包人：住所：住所：法定代表人： 法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行： 开户银行：账号：账号：邮政编码： 邮政编码：电力安装合同范本4发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工 进度，使工程顺
