消防维修合同15篇

《消防维修合同15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防维修合同15篇（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、消防维修合同15篇消防维修合同1 甲方（建设单位）：_ 乙方（安装施工合同）：_ 根据中华人民共和国经济合同法和山东省消防管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条建筑消防设施概况 （一）建筑名称：_ （二）安装施工范围：_ A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水灭火系统 D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统 G氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系统 J消防控制系统 （三）开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 第二条合同价款、拨款和结算 （一）合同价款： （二）付款方式： 第三条双方责任 （一）甲方：为乙方提供用

2、水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；及时组织验收并付款； （二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关资料并参加验收。 第四条保修 （一）保修合同：见安装施工范围； （二）保修期限：自验收合格之日起保修半年； （三）保修期满后，按山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法的规定签订维修保养合同。 第五条违约责任 （一）甲方责任： 1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失； 2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成

3、的停工、窝工、倒运等损失和实际费用； 3、提前使用，发现质量问题，自己承担责任； 4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0。3%向乙方偿付逾期的违约金。 （二）乙方责任： 1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。 2、保修期内发生质量问题，有乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。 第六条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决 A向仲裁委员会申请仲裁。 B向人民法院提起诉讼。 第七条如需担保，另立合同 第八条本合同自双方

4、签字盖章之日起生效，至保修期满终止 第九条本合同正本肆份，双方各执两份 甲方（章）：_ 乙方（章）：_ 地址：_ 地址：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ 委托代理人：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 合同订立时间：_年_月_日 合同订立时间：_年_月_日 消防维修合同2 甲方(发包方)：_ 法定代表人：_ 身份证号码：_ 联系方式：_ 地址：_ 乙方(承包方)：_ 法定代表人：_ 身份证号码：_ 联系方式：_ 地址：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，

5、甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程地点：_ 4、承包方式：_ 二、工程承包方式 包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。 三、工程工期 1、本合同工期为_日，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延： (1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的; (2)因甲方不能按期提供施

6、工图，材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的; (3)因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的; (4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的; (5)非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的; (6)隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的; (7)甲方未按约定支付工程款的。 四、工程价款 1、工程价款为：人民币_元(大写_元)。 2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款： (1)经批准的设计变更; (2)非乙方原因造成的现场施工

7、与图纸不符，需增加工程量。 3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。 4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后_日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在_个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。 五、材料设备供应 1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。 2、所有材料设备供应附有出厂合格证

8、明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。 六、工程质量 1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。 2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。 3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前_日，乙方应当通

9、知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字;验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过_日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。 4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。 5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。 七、工程验收 1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织自行验收，并在验收后_天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后_天内不组织验收

10、，或验收后_天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。 3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。 八、工程价款的支付方式 1、合同签定后，预付工程总价的百分之_，计人民币：_元; 2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后_日内，付工程总价的百分之_，计人民币：_元。 3、支付方式为下列第_种形式 (1)现金支付 (2)以银行转账方式支付费用 开户行：_ 户名：_ 银行账号：_ (3)其他：_ 九、维修责任 乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后_小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。 十、违约责任 1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款千分之_的违约金，最高不超过合同价款的百分之_。 2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成