《2023安装承包合同101范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023安装承包合同101范文.docx（56页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023安装承包合同关于安装承包合同汇总七篇 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我帮大家整理的安装承包合同7篇，仅供参考，欢送大家阅读。 安装承包合同 篇1建设单位：年月日合同协议书发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，为明确各方责任，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：机电安装总承包工程2、工程地点：。3、工程规模：。二、工程承包方
2、式和范围1.承包方式:依据招投标文件、招标图纸、国家施工标准和验收标准的要求及其它有关资料，并结合施工现场环境状况，按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包平安、包文明施工措施、包环境保护、包设备调试、包机电总承包工程管理、包与土建总承包协作管理、包措施费、包施工组织设计各专项方案中实行的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。2.承包范围： 招标文件、附件及甲方要求完成?电气、给排水、消防、通
3、风空调专业工程?施工图全部内容，包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调管理工作, 听从和协作帮助土建总承包等项目管理.详细工作范围包括但不限于以下内容：2.1强电系统:2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图，从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价，该局部按实结算。2.1.2自低压电房外墙起先，至全部动力配电箱含消防动力配电箱、双电源切换箱、照明配电箱含应急照明配电箱安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括全部供给给
4、其它机电系统的动力配电箱含配电箱如：电梯/扶梯系统、室内/室外园林系统、擦窗机设备、厨房设备、 /电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统，各机电/弱电系统设备机房、消防限制室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接点等。2.1.3负一层商业区域、裙楼局部的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱含配电箱、双电源箱等，楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。2.1.5全部楼梯间照明、全部应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。2.1.6塔楼局部由机电单位
5、施工至各办公室内开关箱含开关箱体、载流元件，新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备，动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱含配电箱、双电源箱。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。2.1.7避难层15楼除卫生间、电梯厅外，其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。2.1.8发电机含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收协作工作由招标方另行托付设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价，按实结算。并帮助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装，并协作智能化
6、工程施工单位进行综合调试。2.1.10 本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室，从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围，供给电子幅员纸计算工程量，工程分界点为消防泵限制柜上接线端不含消防泵限制柜。从消防水泵限制柜到消防水泵间的管线含限制柜不在本次招标范围内。2.1.11防雷工程不在本次招标范围内，由招标人另行托付土建总承包人施工。2.1.12凹凸压配电房由招标方另行托付安装，工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。2.1.13消防水泵限制箱柜、污水泵限制箱、卷帘限制箱由设备厂商配套供给安装，机电单位接线至限制箱进线端子。2.2给排水系统
7、:2.2.1室内排水雨水、污水、废水、压力排水、通气管及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工，室外排水管道由园林单位施工，不在本次招标范围内。2.2.2自市政自来水表后起不含水表组、水表井的室外给水管道、包括室外消火栓的安装，由机电单位施工。2.2.3除卫生间给水支管外，其余室内给水管道系统均由机电单位安装；卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装，热供水及热回水管均接至沐浴间内，预留阀门供装饰接驳。2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干
8、管上的给水阀门；与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口；分界点的管线由机电单位安装。2.2.7成品生活水箱由机电单位供给及安装，地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预埋套管及安装管道、设备、附件。2.2.8由机电单位成套供给的给水设备与限制柜限制箱限制器之间的管线属本次招标范围。2.3消防系统:2.3.1按招标人供给的设计资料所规定的内容，主要包括以下内容以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，并不仅限于以下内容，承包人应全面了解工程的实际范围，并担当其全部风险；2.3.2按招标人供给的本工程项目消防设计施工图，并按有关消防设计施工标准和承建标准所规定的内容，进行消防工程承包。2.3
9、.3包括自动喷淋灭火系统、室内消防栓系统、火灾自动报警系统、手提/推车式灭火器、气体灭火系统等的施工。详细工作范围包括但不限于以下内容：2.3.3.1自动喷水灭火系统：由喷淋泵取水口起先的全部喷淋系统均在招标范围内，包括安装于室外的水泵接合器等附件。2.3.3.2室内消火栓系统：全部室内消火栓系统均在招标范围内, 包括安装于室外的水泵接合器等附件。室外消火栓由机电单位安装。2.3.3.3、火灾自动报警系统：从消防限制中心至各末端设备的火灾自动报警系统均在招标范围内， 包括火灾报警、消防联动、消防播送、消防 等图纸所示全部内容，并供给与智能化系统、城市联网报警系统的接口。其中消防播送系统须单独报
10、价。2.3.3.4、应急照明、疏散指示系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至应急照明配电箱的限制线路由消防单位安装。2.3.3.5、通风防排烟系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至通风防排烟系统的联动限制线路由消防单位安装。2.3.3.6、防火门、防火卷帘由招标方另行发包，消防单位帮助消防验收，从消防限制中心至卷帘限制箱的联动限制线路由消防单位安装。2.3.3.7、本工程消防泵房位于沥王大厦地下室，除消防水池进水口和配电房至消防泵房的主供、备用配电回路以外，泵房其他管线、设备以及从泵房至本工程地块内的管线均在本次招标范围内。2.3.3.8、消防水系统、消
11、防电系统必需的阀门井、电缆井、预埋件等附属工程均在本次招标范围内。2.3.3.9、消防泵、稳压泵等成套设备的限制器限制箱限制柜至设备的管线均在本次招标范围内。2.3.3.10、设备房气体灭火系统由消防单位深化设计，并单独报价。2.3.3.11、手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器：型号及要求详见经消防主管部门审核的消防图纸；2.3.3.12、本工程消防系统统一由消防单位组织调试、协调验收，建筑、装饰、机电、电梯、防火门及防火卷帘等相关单位协作。2.3.3.13、其他发包人认为有须要的且属于消防的一切零星工程。承包人拒绝或在通知规定的合理期限内不完成，那么发包人有权对承包人处以增加工程造价2倍的违约
12、金，由此造成的工期延误责任也由承包人担当。2.4通风空调系统:2.4.1地下室、裙楼、塔楼的通风空调风、水系统、卫生间排风系统、防排烟系统均属本次招标范围。2.4.2空调、通风设备与配套供给的限制箱限制柜限制器之间的配电线路、限制线路计入本次招标范围。2.4.3空调、通风设备与消防自动报警、楼宇自控等专业的联接由招标方另行托付相关单位施工，机电单位供给接口。2.4.4空调冷水机组由发包方选购，机电单位负责设备验收、卸货、保管、二次搬运及安装、调试费用已包含在总价内。2.5地下室人防战时机电管线由人防单位施工，不在本次招标范围内；平战共用设备、管线计入机电报价范围。安装承包合同 篇2甲方发包方：
13、乙方承包方：甲乙双方本着同等、互利的根底上，经协商达成以下协议：一、 工程名称：金桥社区住宅楼二、 工程地点：南坊三、 安装范围：1400A空气型母线槽200米，分三栋楼。2插接箱63台，始端箱3台。乙方负责从配电室始端箱起至每栋楼21层终端之间，全部的弹簧支架固定、接头连接、始端箱及插接箱固定插接箱及始端箱内不用连接出线局部。四、双方责任及要求：1甲方负责按时将货物运至工地，由乙方负责卸车、二次搬运及其他全部安装工作。2乙方须严格根据甲方要求及相关施工标准施工，并做到文明施工、平安施工。3乙方须投入足够的人力、物力、资金，保证工期。4对于因乙方自身缘由造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故
14、、现场杂乱等产生的损失及各种罚款，均由乙方担当。5本工程全部费用已包含在双方约定的工程总价款内，甲方不再支付其它任何费用。五、安装工期：自施工之日起 10 日内全部安装完成。六、工程总价：小写： 11000元，大写：壹万壹仟元整 。七、付款方式：八、本协议一式两份，双方各执一份双方必需严格执行，如有一方违约赔偿对方全部损失，本协议未尽事宜，由双方协商解决，如有协商不成，由兰山区人民法院仲裁委员会仲裁。甲方： 乙方：托付人： 托付人：日期：年 月 日 日期：年 月 日安装承包合同 篇3甲方：乙方：根据最新?中华人民共和国经济合同法?和?建筑安装工程承包合同条件?等有关法律法规的规定，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议：第一章项目概况、工期及合同总造价第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、详细工程范围和内容：其次条工程期限1、本工程合同总工期为日历天2、本工程开工日期年月日。3、工程合同总价本工程合同总价为人民币万元大写：其次章合同专用条款第1条合同文件运用的语言和适用标准及法律1.1合同语言：汉语1.2适用标准、标准：以招标文件?技术文件及标准?规定为准。本条款没有明示，但为工程所需的其它标准、标准、条件，均执行相应的国家或行业标准、标准或条件。1.3适用法律法规：国家的法律、法规含地方法规及协议条款约定的规章。第2条
