《2023施工合同624范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同624范文.docx（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同合集5篇现今许多公民的维权意识在不断增加，越来越多的场景和场合须要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我帮大家整理的施工合同5篇，仅供参考，欢送大家阅读。施工合同 篇1总包单位：安徽方圆建设 以下简称甲方施工班组：安徽同发建筑劳务 以下简称乙方工程名称： 店岗二期17#、18#、19#、23#楼工程地点： 合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自担当的平安责任，保护施工人员的平安和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据?中华人民共和国平安生产法?、?中华人民共和国建筑法?和?劳动法?及有关法律法规的规定，签订本
2、协议。本协议经甲、乙双方签字后生效，具有同等法律效力，双方应仔细执行。第一章 甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、公司平安生产规章制度。二、在甲方的统一领导下，组成施工现场平安生产领导机构，定期召开平安工作会议，建立健全平安生产责任制和群防群治制度，制定各项平安生产规章和平安生产目标责任，形成一体化的平安生产监督管理体系和保证体系，并根据职责分工抓好落实。三、坚持“平安第一、预防为主、综合治理的平安生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实平安保护措施，防止事故发生。四、抓好平安教化；肃穆劳动纪律；标准平安行为；净化作业
3、环境；禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故马上实行措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别刚好报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，根据“四不放过的原那么拟定改良措施，提出对事故责任者的处理看法。其次章 甲方的详细责任一、甲方对施工现场平安管理负全责，组织指挥现场平安生产，向乙方公布本企业、本施工现场平安生产规章制度，对乙方平安生产实施监督管理。二、编制工程项目平安施工组织设计，并分解到乙方分包项目。三、在支配乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行平安技术交底，交底由甲、乙双方负责人和平安技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。四、对乙方进场职工进
4、行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级平安教化，乙方负责队级、班组级平安教化，建立平安教化档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。帮助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。五、向乙方供给良好的、确保平安生产的劳动作业环境，所供给的电气设备、机械、工器具、平安防护用品等。六、对乙方自带机具、设备、平安防护用品等进行技术指标、平安性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装运用和撤除。七、对乙方施工工序、操作岗位的平安行为进行日常监督检查，订正违章指挥和违章作业。觉察严峻违章违纪和事故隐患，马上责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、惩罚
5、。严峻者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方担当。八、对施工现场的各种平安设施和劳动保护用品定期检查，刚好消退隐患，保证其平安有效。第三章 乙方的责任乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中平安工作负干脆责任，按其职责分工，详细履行以下责任：一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的平安管理制度，参与工地平安生产领导机构，出席平安工作会议，执行会议决议。二、对本班组的施工人员登记造册，照实向甲方报告，接受甲方入场前的平安教化。如有人员调整时，马上报告甲方，并进行平安教化，未经平安教化的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得支配50岁以上的施工人员从事强体力劳动。三
6、、各施工班组应设1名兼职平安员，负责操作中的平安检查。四、担忧排非特别工种人员从事特种作业，担忧排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。五、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，阅历收合格合格后运用。禁止任何人私自撤除平安防护设备或设施。六、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供给等符合卫生要求。七、有权制止甲方违章指挥。八、教化本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反平安纪律、违反平安技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。九、其它此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一
7、份。协议订立时间： 年 月 日协议签订地点： 项目部办公室甲方负责人： (签字)乙方负责人： (签字)施工合同 篇2发包单位： 以下简称甲方承包单位： 以下简称乙方甲方因建设须要，托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，依据?中华人民共和国合同法?，国家工商管理局和建设部颁发的gf-91-0201?建设工程施工合同示范文本?，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、 工程名称：其次条、 工程地点：第三条、 工程内容：1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工
8、费，包施工用电缆，包质量、包工期、包平安、包一般桩尖、包焊条等协助材料。打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、一般桩尖 元/个，含税金。如运用标准桩尖，价格另议。桩接头采纳焊接接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责指奢侈桩或送桩过深产生的接桩费用工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并
9、于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外状况的停工，双方应共同查明缘由，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起起先签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。第五条、付款方式：一 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票
10、支取工程款。二 乙方在保质量的根底上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并刚好支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩根底验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最终一根桩的三个月内完成桩根底验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩根底为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：依据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用那么甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方担当，并赔偿甲方相应的损失。2、税金
11、负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平，供给水源、电源到桩根底施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必需回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式供给细线基点、标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书
12、面确实认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和担当，乙方负责供给有关资料。第八条、乙方责任：1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。2、组织各种机械进退场，开工前向甲方供给编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工打算工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、照实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项看法及要求。7、严格限制工程进度，不得拖延工期，刚好按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款
13、。第九条、留意事项;1、乙方按桩根底施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收标准进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，那么由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，那么由甲方负责。第十条、当不行抗力因素消退后，双方应接着履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权托付中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十三
14、条、本合同自双方代表签字盖章后马上生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法人代表签名： 法人代表签名：托付代理人签名： 托付代理人签名：合同签定日期： 年 月 日施工合同 篇3甲方：乙方雇请人：甲方因生产工作须要，雇请乙方。经双方自愿协商同意，订立本装修用工合同。一、装修用工合同期自年月日起至年月日止。其中试用期二个月，试用期间工资为XXX元其中生活费，房租，水电费每月XX元。二、生产工作任务乙方同意听从甲方的生产工作须要：在岗位，担当生产工作任务。三、劳动纪律甲方应依据上级部门的有关规定制定各项管理规章制度，乙方应自
15、觉遵守国家的法律，法规和本单位制定的各项规章制度，听从管理，主动做好工作。甲方有权对乙方履行职责和执行制度的状况检查、催促、考核和奖惩。四、劳动时间与劳动酬劳1、甲方实行8小时工作制度，因工作须要，有时要进休息换班，乙方应听从甲方的支配。2、甲方执行本市中等工资标准规定，保证乙方的工资收入不低于本市当年规定的中等工资标准。3、乙方工资按元/月，试用期满依据乙方所从事的工作表现在位认证由甲方负责赐予乙方加薪。4、甲方每月十五日如期发放工资，逾期未发工资的，从超过发薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工资额1%的标准赔偿给乙方。五、社会福利待遇1、退职费，凡在本单位连续鉴定用工装修用工合同，装修用工合同期满后，视工作年限发一次性退职费，满三年的发给
