2023年建筑合同1431范文.docx

《2023年建筑合同1431范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑合同1431范文.docx（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2023建筑合同有关建筑合同汇编8篇随着人们对法律的了解日益加深，合同在生活中的运用越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，以下是办公室王秘书为大家整理的建筑合同8篇，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1甲方：(写明名称、法定代表人和居处)(发包方)乙方：(同上) (承包方)甲乙双方根据?中华人民共和国经济合同法?和?建筑工程承包合同条例?规定的原那么，结合工程的实际状况，达成如下协议。第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)其次条 合同文件运用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)第三条

2、 图纸(写明图纸供给的日期、套数、保密要求以及图纸的说明等)第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条 甲乙双方的根底工作第六条 工程进度安排第七条 工程监督(包括隐藏工程的中间验收等)第八条 人事同价款及其调整第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条 工程验收第十一条 决算第十二条 保修第十三条 争议处理第十四条 违约责任第十五条 双方约定的其他内容第十六条 本合同一式_份，当事人各执_份。本合同自_年_月_日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_

3、法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇2发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据?中华人民共和国合同法 ?及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供给经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供给施工所需的场地(即“承包范围)去除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺

4、延。2.2向乙方供给施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方供给经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和?建筑装饰工程施工及验收标准?(JGJ73-91)、?建筑安装工程质量检验评定统一标准?(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.

5、1双方商定本合同价款采纳第 种。A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供给的约定7.1本工程乙方负责选购供给的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1 方供给的施工图纸或作法说胆，应符合?中华人民共和国消防条例?和有关防火设计标准。第9条 工程停建或缓建9.1由于不

6、行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 嘉奖和违约责任10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部

7、门进行调解。12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附那么13.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址： ： ： ： ：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇3出租方：重庆市涪陵区腾骥建设工程 (下称甲方) 承租方：

8、(下称乙方) 经甲、乙双方友好协商，本着同等互利的原那么，达成如下租赁协议，甲方出租以下设备，乙方担当以下费用。双方共同遵守本合同条款。一、工程名称：二、工程地址：三、标的：四、超高局部超高局部、运输、安装费如由乙方负责，租金按13元/天/节计算，如由甲方负责，运输、安装费等按15元/天/节计算(1套附着租金按1个标节的租金计算)。五、租用时间：从2023年 月 日起至2023年 月 日止。乙方需提前归还或延期运用，必需提前十五日书面通知甲方，否那么造成损失由乙方担当。六、结构质量：甲方对所供给的设备结构质量负责，假设因结构质量问题造成的损失由甲方担当。但因操作不当造成损失由乙方担当。七、操作

9、工、指挥工：由乙方支配，费用由乙方担当，由乙方进行现场管理。但必需持证上岗，并严格根据操作规程作业，坚持“十不吊原那么作好交接班记录。八、保养：由乙方和操作工紧固设备标准节螺栓，对需润滑局部定期加油，常常不定期检查。有平安隐患马上通知甲方处理。特殊是钢丝绳肯定要按报废标准执行。九、检查：甲方安装完后调好平安装臵，交给乙方。乙方和操作工、指挥工、等任何人员不能以任何理由调整平安装臵，否那么造成一切损失由乙方担当。即使还未造成损失，甲方检查到有随意调整平安装臵行为每次罚款2023元，假设乙方不交罚款，甲方有权停机处理，租金照收，造成停机损失乙方自行担当。假设平安装臵经过一段时间运用后确有问题，通知

10、甲方解决。十、责任：1、乙方负责修理。2、修理费用：单个配件及材料费一次在500元以内(含500元)由乙方负责;500元以上由甲方担当。甲方指派修理人员一名协作，其人工工资由乙方担当;中途钢丝绳磨损须要更换时，由乙方负责。十一、赔偿：设备租用期间到出场为止，设备及主要部件因乙方缘由损坏或丧失，乙方按原值100%赔偿。十二、结算：合同签订，甲方把根底图和地盘运到乙方现场后，乙方一次性付清进出场费及押金。设备安装调试完毕，甲、乙双方自检合格。双方签字之日起计算租金。租赁费用按季度结算支付一次，到乙方书面报停为止。(但乙方必需保证电源、拆出道路畅通，付清全部款项。否那么甲方不予以拆出设备，且租金照收

11、) 。乙方不能因为停水、停电、停工、和节假日不计租金。假设乙方拖欠租金，甲方有权停机，且租金照收，同时按欠租额的2%(月息)收取利息。十三、乙方在租赁期间对设备只有运用权，设备产权为甲方全部，乙方不得转让、抵押，且转让抵押无效。十四、其他：1、此租金不含税金，假设含税金由乙方负责。2、因乙方的相关报建手续不齐，导致甲方无法完善塔机安装前的报批手续的状况下，被有关部门查处的责任及费用由乙方负责。3、进出场由甲方负责安装，拆卸，乙方支付15000元(壹万伍仟元)进出费，进出安装时，乙方首先支付10000元(壹万元)的安装费;出场时另外支付5000元的拆卸费用。4、春节扣除10天租金。十五、违约裁决

12、：双方协商解决，假设协商不成，由甲方所在人民法院裁决。(法院裁决后，假设违约方以物抵债，物值按无底价拍卖方式确认)。十六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方盖章签字生效，租赁期满，结清一切手续后合同自行作废。出租单位：重庆市涪陵区腾骥 租用单位：建设工程法 人： 法 人：代 表： 代 表：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日建筑合同 篇4立契约书人委建人x x x以下简称甲方与建方xx x以下简称乙方，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：第一条 房地标示：本契约房屋坐落在x x 市x x区xx地号土地内定名x x名宫，经暂编号A区x栋

13、x楼的房屋一户。其次条 房屋面积 ：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物仅限于水箱及楼梯间，其余局部不计入地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约x x平方米，实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改进物全部权状所记载的面积为准，但双方同意建筑改进物全部权状记载面积加上本条前列阳台走道、楼梯间等公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，假设有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，假设增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二局部，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其运用权归乙方，但乙方应对甲

14、方供给较一般人实惠的效劳。第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体全部人共有，地下室除机电设备外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平常作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其方法另详载于本大楼管理委员会管理章程。第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依x x市政府x x局核准的建立执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方同意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。第六条 工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后三个月内开工，自开工之日起七百个工作天完工，并以起先申请运用执照为完工日期。但如有以下情形之一时不在此限，乙方不负拖延完工之责。一 甲方未依约定付款方法的规定交付价款时。二 甲方要求变更内部隔间与设计，致拖延完工时。三 因不行抗力的缘由如天灾人祸或法律法规限制等不行归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。