2023年住宅建设施工合同.docx

《2023年住宅建设施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年住宅建设施工合同.docx（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、住宅建设施工合同住宅建设是一项建筑工程，那么住宅建设施工合同又是怎样的呢以下是在办公室小编为大家整理的住宅建设施工合同范文，感谢您的欣赏。住宅建设施工合同范文一甲方：乙方：甲方在本村村北建造住宅小区，委托乙方施工，经双方协商达成如下协议：一、承包方式及单价包工包料，乙方负责自备施工所需用具(搅拌机、振动器、模板等)。房屋面积按实际面积计算，工价每平方人民币(大写)捌佰伍拾元整(￥，工程总面积约27500平方米。二、甲方负责1、提供设计图纸。2、保证施工用水、用电的供应。3、保证按协议及时给乙方工程款。三、乙方责任1、必须严格甲方提供的设计图纸和工程内容进行施工，保证施工质量，在施工过程中，在保

2、证质量的前提下尽量做好材料的节约(如有建筑变动，甲乙双方协商处理)。2、负责建房所用的一切设备、工具、清水模板、五金的筹备及费用。3、负责施工放线，并保证建房不占他人地面及空间，假设有过失，所有损失由乙方负责。5、在整个施工过程中，乙方生活一律自理，甲方概不负责。6、所有地圈梁沟由乙方负责，回填方由甲方负责。四、工程内容1、土建从地圈梁、垫狗头石及其以上的所有主体工程：室内、楼梯、楼梯两旁、卫生间、厨房、走廓等处地板砖及墙裙(高度按甲方要求补贴)、地角线(平墙)的粘贴;粉墙，细砂过面、打底、刮腻子偻、顶三片、墙二片;前后外墙漆粉刷;贴满阳台、卫生间、厨房及餐厅的瓷砖;贴满所有立面墙瓷砖(含琉璃

3、瓦)。工程如有调整，乙方必须听从甲方安排。2、水、电安装包括通道到楼顶、厨房、卫生间等处自来水水管、井水上下管及太阳有水管的安装及预埋;负责把楼顶、厨房、卫生间上下水管及排污管接通到楼外下水道，并安装好，保证能正常使用;排电线、电视线、 线及网线(均排暗线);各种开关插座、灯具安装等。五、质量要求1、乙方根据甲方提供的设计图纸组织施工，各项技术参数到达国家标准。混凝土、沙浆等达标，支砌墙体砂浆饱满，支砌前必须浇透水。2、每道工序结束，要经甲方验收合格前方能进行下一道工序。施工如达不到标准要求的，乙方负责返工处理，造成甲方损失的由乙方负责赔偿。3、施工中用的各种砂浆、混凝土的配制，乙方要严格按国

4、家有关规定比例和标准进行，否那么由此造成的材料浪费或因达不到标准而返工造成的一切损失由乙方负责赔偿。4、混凝土浇灌必须搅拌均匀，用振动器充分振动，无麻面、不露筋。混凝土浇灌后必须在保养期内每天浇水数次。5、在施工中，甲方如需更改设计施工的局部内容必须提前通知乙方，乙方在施工中对设施图纸的局部内容提出修改建议，经甲方同意签字可更改。六、平安责任乙方严格按国家相关操作堆积组织施工，在施工现场，做到平安生产、平安用电，确保施工人员及他人、设备和房屋平安。在施工中如发生平安事故，概由乙方全部负责，甲方不负任何责任。七、付款方式结算按建筑面积与合同价进行，在施工期间，甲方按工程进度分次付给乙方，其根本的

5、方式是主体封顶付工程款 ，其余款项根据工程进度支付，剩余款项到扣除总工程款的5%保修金，三个月一次性付清。所扣保修金在保修期一年内付清。八、施工期限年日止。九、工程保修期限按国家有关规定，自工程交付之日起，在保修期一年内如出现质量问题，乙方负责及时修理并承担由此发生的一切费用。十、违约处理由乙方原因造成质量不合格的，由乙方负责返工到合格为止，费用由乙方负责。造成工期拖延(停电、停水、下雨等特殊情况除外)，每拖延一天，甲方扣工程款2023元，以此类推。如果工程款不按合同规定日期付款，乙方有权要求甲方在三个月内付清，如果不付清，每天罚款2023元，以此类推。十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，

6、经双方签字后生效，自生效之日起，双方必须共同遵守本协议，同心协力，搞好房屋建设，假设有违反，损失由违约方负责，此协议未尽事宜，双方随时协商解决。甲方(公章)： 法人(签字)：乙方(公章)： 法人(签字)：年 月 日住宅建设施工合同范文二甲方(委托方)： 签约时间：_乙方(施工方)：_ 签约地点：_ 为标准住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、建设部令第110号住宅室内装饰装修管理方法、杭州市人民政府令第141号杭州市城镇住宅装修管理方法以及其他有关法律、法规规定的原那么，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.

7、甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。2.装饰施工地点：_3.住房结构：_结构，建筑面积 平方米。4.装饰施工内容：室内装修5.承包方式：(包工包料，包清工，局部承包)_ 。6.本工程由 设计。7.工期：工程期限 天，从 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。二、工程价款及结算方式：1.总价款：(大写)_元(其中：设计费_元，管理费( 0.5 %)2.合同签订后，甲方支付总价款的_ %，计_ 元。_ 年_月 _日前，甲方支付总价款的_ %，计_ 元; 年 月 日前，甲方支付总价款的 %，计￥ 元; 年 月

8、 日前，甲方支付总价款的 %，计 元;三、施工准备及双方的义务(一)甲方工作1.甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。2.甲方应在开工前三天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，去除影响施工的障碍物，对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用本卷须知。3.做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。4.指派 为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。(二)乙

9、方工作1.对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度方案，交甲方审定。2.指派 为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、3.未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。4.与所在地物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理效劳协议。5.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。四、材料的供应1.甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办

10、理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。2.乙方提供的材料：乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿经甲方。乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差

11、异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。五、平安生产甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强平安生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内容和工期的变更：在

12、施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系,在签订工程工程变更单后，方能进行该工程的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。七、工程质量及竣工验收的方法1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业标准为质量评定验收标准。2.装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。3.由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5.乙方应及时通知甲方办理隐

13、蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面成认。6.工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。八、违约责任1.本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否那么违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。2.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方合同总额2;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付违约金。3.由于乙方

14、原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额的24.甲方未办理作任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此 发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。5.未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。九、工程保修1.凡包工包料的“双包工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。2.由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。3.由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。4.本保修单须甲、乙双签字盖章后有效。十、纠纷处理住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按以下第_种方式处理：(1)提交杭州仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉;十一、其他约定事项客户有自主采购权十二、本合同一式二份，具有同等法律资金效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方：姓名(签名)：地址：地址： ： ：乙方： 单位名称: 法定代表人： 委托代理人： ： ： 工商营业执照号码：住宅建设施工合同范文三发包人：应按照身份证上的姓名填写 承包人：应按照企业法人营业执照名称填写全称按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理