《2023施工合同574范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同574范文.docx（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同模板集合5篇在人们的法律意识不断增加的社会，人们运用到合同的场合不断增多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是办公室王秘书为大家整理的施工合同5篇，欢送阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方：乙方：本合同为原甲、乙双方签订的?惠州市迈锐光电临时低压线路和临时给水安装工程?(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路根据现场条件须要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800x800x500mm)，遵循自愿、同等、公允和诚恳信用的原
2、那么，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：一、临时电工程增补费用：更换BLVV-240mm2电缆125m/条x4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800x800x500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。二、本协议签订后工期按主合同执行。三、其它：按订立的主合同执行。备注：除另有约定外，其余条款均根据原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷那么由合同签订地法院诉讼解决。甲方
3、：乙方：法人(代表)：日期： 年 月 日施工合同 篇2甲方： 乙方：依据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的详细状况，甲方将标段内局部挡墙砌筑的劳务托付给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、同等、互惠、公允和诚信的原那么，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。一、工程名称：浆砌挡土墙工程 。二、工程范围和内容：1 、范围内挡土墙工程施工；2 、工作内容： 清基、排水、挡墙根底砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等全部相关内容的施工；3 、承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他协助材料由甲方供给，乙方负责工程施工事宜；4 、
4、工程价款 ：按实际量测砌筑数量根底元 /m 3 ，墙身元 /m3施工期间不再发生除本单价以外的任何其他费用；5 、计量方式： 由甲方组织验收合格后，对合格的工程进行结算。乙方进场后，甲方不向乙方支付预付款。6、乙方必需按甲方排出的进度安排组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必需保证最低进场 人，并按甲方进度要求增加施工人员，以确保工程进度。假设进度安排完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成；7、每个分项工程假设乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济
5、惩罚，惩罚标准按情节轻重每天可处以2002023元。严峻者甲方将解除合同，所增加的费用按双倍计在乙方工程款或结算款中扣除。8、不管发生任何状况，乙方不行能用停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。9、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。10 、假设因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。三、质量标准凡因乙方缘由造成工程质量达不
6、到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至到达质量验收标准，否那么甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。四、管理要求1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的调配、支配，听从甲方对制度、质量和平安的管理。2、乙方必需听从管理处与监理办相关人员的监管 。五、平安生产、文明施工管理要求1、严格执行国家公布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、标准。遵守甲方制定的各项平安、文明施规章制度，听从甲方相关人员的管理。2、假设乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场
7、的平安事故，乙方负全部责任 ；并由此导致政府相关部门、管理处与监理办的惩罚的由乙方自行负责，同时甲方将追究乙方责任。六、双方责任1、甲方责任负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产安排，并检查落实状况。对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，并赔偿经济损失。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。对乙方所完成合格工程量进行验工计价。工程量按实际收方工程量计量。供给施工现场工作场地、施工便道及片石砌筑场地。2、乙方责任严格根据施工设计图纸和国家及交通部
8、颁发的施工标准、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产安排。遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创立标准化工地。随时接受甲方、管理处及监理的技术指导和监督检查。担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达合同条款约定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作。自行负责现场人员的食宿支配。担当所属人员的调遣、撤场等全部费用。乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方
9、的工程款干脆拨付工人工资。在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。乙方不得随意提出退场，假设因自身缘由中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。乙方自备的小型机具如砂浆搅拌机等必需符合国家现行技术及平安标准。在运用过程中，必需加强修理及保养工作，不能影响工程质量与进度。乙方砌筑片石时，要合理下料，要充分利用原材料如砂子、水泥、片石等。每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并供给必要的检查条件。协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。未经甲方允许，乙方不得
10、私接电线，同时应做好平安防护工作，杜绝一切事故的发生。因乙方缘由造成的平安事故，一切费用由乙方担当。乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假设赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。七、争议解决1、双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么协商解决。2、如发生经济纠纷向所在地仲裁部门申请仲裁。八、其他1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或局部转包或分包给他人。2、本合同承包单价属于商业隐私，乙方不准泄露。否那么甲方将追究乙方的法律责任。3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清，自行终止。4、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议
11、与本合同具有同等法律效力。5、本合同一式三份，甲方执肆份，乙方执壹份，甲方交单位一份存档。甲 方： 乙 方：签约代表：签约代表：联系 ：联系 ：签订日期： 年 月 日施工合同 篇3甲方：乙方：甲乙双方本着同等、公允、互惠、互利的原那么，结合本工程详细事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必需全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程内容和承包范围：1、工程名称：2、承包内容：包工，包料，包平安3、承包方式：工程造价必需包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总安排合，以及合同明示及示意的一切风险、责任和义务等全部费用。4、承包价款：二、甲
12、方责任：1、对施工现场进行监督。2、组织各相关方进行验收3、按合同规定的期限办理工程结算三、乙方责任：1、施工范围内保修壹年，按施工平安标准和实行预防事故的措施，确保施工平安，由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、导致发生平安事故，均有乙方负责且担当由此引发的一切经济损失。2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他积累物，生产的临时设施撤除，做到工完场清。3、乙方应对自己的平安负责，乙方在工作中如发生平安事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不担当任何责任和费用；乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方担当全部的赔偿责任。甲方公章：_乙方公
13、章：_法定代表人签字：_ 法定代表人签字：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4甲方房主：乙方施工方：根据 ?中华人民共和国经济合同法?和?河南省建筑市场管理条例?的规定，结合家庭装饰工程交易规那么及本工程详细状况，双方达成如下协议：一、合同主要内容：1、甲方位于_装修工程交于乙方承做。 2、工程总造价大写：_ 其中设计费大写：_ 3、工期共天，自 年 月 日起至年 月 日止。5、工程凭保修单保修期：6、甲方代表：_7、乙方代表：_8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准。9、甲方供给主要材料及设备状况工艺做法。10、本合同签定生效后，甲、乙方双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得
14、擅自变更或解除合同，否那么违约方将付给对方工程预算总价10%的违约金，并担当因此造成的其它经济损失。二、合同细微环节说明：1、甲方工作1开工前，向乙方供给确认的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。全部腾或局部腾出房屋，去除影响施工障碍物。对只能局部腾出的房屋中所滞留的家具、陈设等实行保护措施，并与乙方签定协议。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2甲方代表对工程质量、进度进行监理检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的看法均需通过甲方代表与乙方接触。3负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。4如确实须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。2、乙方工作：1组织施工图交底，拟定施工方案和进
