《木工装修清包工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《木工装修清包工合同范本（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档木工装修清包工合同范本，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。木工装修清包工合同范本随着人们法律观念的日益增强，合同的类型越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是我整理的木工装修清包工合同范本，希望能够帮助到各位。木工装修清包工合同范本篇x业主(简称甲方)：施工队(简称乙方)：甲乙双方本着友好合作的态度，依照中华人民共和国合同法等相关法律，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的
2、基础上，就乙方承包甲方寿阳马首隽庭别墅样板间、xx#楼装修工程签订如下合同。一、工程概况x、工程地址：寿阳县马首乡马首村x、装修范围：(x)x#楼联排别墅x套(四卫一厨、三室二厅)，建筑面积xxx;(x)x#楼叠加别墅x套(三卫一厨、四室二厅)，建筑面积xxx;(x)xx#楼会所一、二层，建筑面积xxx.xx。二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供应。三、工程造价及结算方式x、清包工费：按照不同工种类别协商确定不同单价(见附件一)，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。x、固定工程单价方式，即报价单中工程项目的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。四、付款方式x、工人进场施工
3、后，每隔xx天按每人每天xx元支付生活费。(依据现场工人考勤表)x、工程完工以后，乙方凭结算单、验收单和本协议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可按照约定扣除x%的质保金进行付款。保修期贰年内无质量问题一次性付清，保修期自工程完工之日算起。五、施工x、甲方须向乙方提供图纸壹套,并负责交底工作;x、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;x、施工项目内容的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、木工、泥工)须经甲方认可后方可进行下一步工序，并填报分部分项工程验收单(见附件二);x、施工质量将按照住宅装饰装修验收标准(DBxx/Txx-xxx
4、x)中规定的内容进行验收。六、材料x、乙方应提前x天向甲方提供材料采购计划表，甲方应在x天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;x、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;x、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失;x、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性;x、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;x、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;x、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现
5、象，按材料价格加倍从人工费中扣除。七、工期x、具备进场施工条件后xx天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费xxx元/天。x、按照甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。八、材料损耗及搬运x、材料的损耗率分别为：瓷砖x%、石材x.x%、铝扣板x%、木料x%、龙骨x%，乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出部分甲方有权予以在结算中扣除。x、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。九、垃圾清运x、垃圾袋装化;x、垃圾应日日清;x、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。十、劳动力管理x、乙方指定施发忠为工地现场负责人;x、在合同价
6、内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;x、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持x人以上的施工人员;x、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十一、施工机具x、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费;x、因工具所产生的易耗品(如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等)由甲方承担。十二、工地现场管理x、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担;x、现场禁止吸烟;x、油漆材料必须和其他材料分开放置;x、乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。十三、维修x、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在壹年内无
7、偿维修,普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修。x、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十四、合同争议x、出现争议甲乙双方应先协商;x、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章：乙方签章：签约日期：签约日期：木工装修清包工合同范本篇x发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况x.装饰施工地点：_。x.
8、住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。x.承包方式：_清包工。x.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、工程价款及结算的约定x.工程总价款：￥_元，大写(人民币)：_。x.工程款付款方式按下列方式支付：(x)第一次，合同签定后开工前支付工程总造价xx%合计_元。(x)第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价xx%合计_元。(x)第三次，竣工验收当天支付工程总造价xx%合计_元。(x)工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定x.甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办
9、理验收手续。x.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。x.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定x.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。x.施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证
10、施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。x.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。x.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来
11、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项x、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。x、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认
12、可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任x.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。x.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：xx_年
13、_月_日木工装修清包工合同范本x业主(以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：承包方式：包清工。二、费用清包工费：￥大写：付款方式：x、施工队进场，施工第一天预付：￥元x、施工进度超过元x、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥元/天。四、材料x、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。x、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使
14、用并可拒绝支付该材料的费用。x、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。x、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。x、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。x、乙方提供的材料数量误差在x%-xx%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。x、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。五、工地现场管理x、现场禁止使用明火。x、现场禁止吸烟。x、油漆材料必须和其他材料分开放置。六、关于工程管理、项目变更的约定x、乙方在开工前检查水、电、地面、
15、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。x、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。x、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前xx小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在x日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。八、争议解决本合同履行期间，双方如
