《2023建筑合同1088范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023建筑合同1088范文.docx（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023建筑合同建筑合同九篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是我整理的建筑合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1建设单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原那么,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原那么经协商一样签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采纳朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形
2、式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假设现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否那么引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，
3、并符合节能建筑基层墙体质量验收标准的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方供给乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。7.1.
4、3工程实施：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收
5、9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否那么甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责支配总包方供给符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。10.5乙方供给合格保温材料。材料的性能指标符合标准的技术要求.10.6工程竣工验
6、收前，乙方应供给全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的看法，乙方必需进行整改和实施，否那么总包方有权进行惩罚，并报甲方进行停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、平安负责，严格根据国家平安规定要求进行施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿修理(非乙方工程材料质量问题造成修理)，假设在质保期内因乙方材料缘由造成的质量问题由乙方担当全
7、部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自运用约定品牌外的材料进场施工，并担当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定刚好向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一样后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方担当。12.3因乙方缘由造成的节点工期未能按时完成的，甲方依据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否那么暂不退还暂扣款：假设给甲方造成损失的，那么乙方还需担当赔偿责任。12.4阅
8、历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，假设协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号：账号： ： ：_年_月_日建筑合同 篇2甲方：姓
9、名，性别：_月，身份证号：乙方：姓名，性别，出身XXX_月_日，住址身份证号甲乙双方本着同等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原那么，就_市彭家湾二期工程土石方平基项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着对_市彭家湾二期工程土石方平基项目的人脉及项目充分了解，为乙方供给真实的信息，帮助乙方对_市彭家湾二期工程土石方平基项目的合同签订赐予协作把关。2、确保项目的真实性，并协调中隧道南方建设股份贵州分公司与乙方签订项目的施工合同。二、乙方义务与责1、乙方主动协作甲方跟踪业主对此项目的进度动向。2、本着甲方对_市彭家湾二期工程土石方平基项目工程发包了解及拿到施工承包权
10、的信任及信念，为甲方负责供给真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方指另外的接洽人为协调负责人。三、酬劳支付1、在甲方帮助乙方取得这一项_市彭家湾二期工程土石方平基项目工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动酬劳总工程费_%2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得酬劳由乙方一次性支付给甲方。四、违约责任一甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的状况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方效劳施工队伍。2、本协议签订后，假设甲方就此项目赐予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。3、假设乙方拒绝协作甲方的工作，甲方有权另行寻求其
11、他合作者。二乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易包括干脆或间接，视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务酬劳，甲方对该劳务酬劳有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。2、本协议签订后，假设乙方就此项目与第三方另外的接洽人接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。五、保密在本次效劳项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业隐私及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或运用。本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。如甲方提出的协议合同乙方没有看法，双方签字当日生效。甲方：见证人：乙方：身份证号：XXX_月_日建筑合同 篇3甲方(用人单位)：地
12、址：乙方(姓名)：性别：现住址：身份证号码：联系 ：甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作以下约定：一、劳动合同期限1、缺乏一个月时间的用工：从年月日至年月日(不设试用期)。2、完成肯定工作任务的用工：以工程完成之日为本合同的终止期限。二、工作内容甲方支配乙方工作地点：从事(工种)：数(质)量要求：三、劳动酬劳1、工资计算方式：(1)计时(每天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)2、工资支付方式：不得低于当地最低工资标准。按月支付工资的，每月支付工资人民币元;按工作进度支付工资的,每月支付工资人民币元，三个月内结算一次。甲方应制作工资发放花
13、名册，并由乙方本人签字，领取工资。四、劳动保护和工伤保险甲方应严格执行国家和省有关职工劳动平安、劳动保护、职业卫生等规定。甲方依法为乙方办理人身意外损害保险或工伤保险，其中每月缴纳的工伤保险费计人民币元。五、违反劳动合同的责任及其它约定在合同期内，如本合同条款与国家、省有关新规定不符的，按新规定执行。本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：_乙方：_代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇4发包方以下简称甲方：内蒙古商都县苍狼新能源 承包方以下简称乙方：依据我国?合同法?及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经同等自愿协商，就乙方承包甲方厂
14、房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：商都县苍狼新能源院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源。3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自期 天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币写：单价为税后价。2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币共计，乙方保证刚好足额支付
