《【精品】建筑合同范文集合6篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精品】建筑合同范文集合6篇.doc（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【精品】建筑合同范文集合6篇建筑合同 篇1建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同书。共同遵守执行。一、工程概况工程名称：河南丰源和普饲料有限公司企业展厅。工程地点：二、工程承包范围根据工程建设需要，甲方委托乙方全面负责丰源企业展厅的建设施工，以实际图纸为准。（含、土建、地坪、埋件、钢构、门窗等全部）。工程钢结构为主，墙面填空气砖，内外粉刷，正面玻璃幕墙。三、工程承包方式：在甲方监理的统一监理和协调下，乙方包工包料，保证质量，保证工期，保证
2、安全，保证文明施工及保证资质合格（资料确保甲方能通过质量验收），不得分包，转包。四、合同工期：乙方承诺将在签订本合同之日起_个日历天内完成钢结构工程施工。竣工日期为20xx年xx月xx日。五、质量标准本工程质量要求标准为：合格。为此甲方要求乙方所有建筑构建必须使用标准材，总体工程符合建筑国家标准。并应能通过相关质检部门验收。六、合同价款工程包含材料、人工、制作、运输、安装、装卸车费、发票及相应产生的各种不可预见费等有关费用（如无重大设计变更，总价不得调整；如有重大设计变更，总价5%以外可协商调整）本工程固定合同总价为_万元整（即：人民币_）（1）以本工程设计图纸做为本合同附件。（2）如有重大变
3、更双方以签字为结算依据。七、付款方式本合同签订后，土建完成一周内付工程预付款_万元（总造价的10%）。八、乙方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程交工后一年内非因甲方人为造成的钢结构工程质量问题，乙方负责免费维修；五年内乙方对所建工程的防水免费维修（人力无法抗拒的因素除外）。工程交工后乙方负责工程的终生有偿维修及服务，只收取成本费并负责甲方工程的改造。九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付费用。十、乙方向甲方承诺，将全面履行合同的内容，如不能按期竣工，将自愿按_元每天向甲方承担违约责任。如质量达不到要求，将自愿按50元每平方米向甲方承担违约责任。乙方还承
4、诺，上述违约金的支付并不影响乙方因工程施工延误及质量问题等造成损失的其他赔偿要求。十一、本工程甲方指派同志，乙方指派同志为现场施工负责人，协调解决施工中有关问题。十二、贯彻执行国家安全生产有关规定，确保安全施工，施工中发生的工伤事故由乙方自己负责。要求乙方必须购买工人工伤意外险。十三、本合同解释权由甲方负责，未尽事宜，可协商解决，如发生争议，可向签订合同所在地仲裁委员会仲裁解决或诉至人民法院解决。十三、合同生效。合同订立时间：年月日。合同订立地点：本合同甲乙双方签字盖章后生效。发包方（甲方）：承包方（乙方）（公章）（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：建筑合同 篇2甲方：营业
5、执照注册号：资质等级：通讯地址：乙方：电话：居民身份证号码：家庭住址：甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限第一条 劳务合同期限本合同于_年_月_日生效，于_年_月_日终止。二、工作内容和要求第二条 甲方招用乙方在_工程中担任_岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为：_。第三条 乙方应按照甲方的要求按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准：1、乙方应当_。三、劳务保护和劳务条件第四条 甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，
6、经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照劳务法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工作操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳务安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳务保护用品。第七条 甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳务安全制度，严禁违章作业，防止劳务过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条 乙方工资为每日
7、_元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资_元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月_日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。甲方应在劳务合同终止，解除时一次性付清乙方的工资。第九条甲乙双方约定，甲方为乙方购买_意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。五、劳务纪律和劳务合同的变更、解除、终止、续订第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳务纪律和安全技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（一）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；（二）严重失职、营私舞弊，对
8、甲方造成重大损害的；（三）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳务纪律的；（四）被依法追究刑事责任的；第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：（一）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳务的；（二）甲方不能提供安全的劳务条件或者按照本合同规定支付劳务报酬的。第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在提前_日以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。六、违约责任、劳务争议处理及其它第十四条 甲方与乙方解除劳务合同时，应给乙方出具终止，解除劳务合同证明书。甲、乙双方违法解除劳务合同，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。第十五条 双方因履行本合同发生争议
9、，可自向人民法院起诉。第十六条 甲方依法制定的.规章制度及其他专项协议作为本劳务合同的附件，与劳务合同具有同等法律效力。第十七条 本合同未尽事宜或与有关规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条 本合同一式_份，甲乙双方各执_份，一份交工程所在地劳务部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方（公章）：法定代表人（签字或盖章）：签订日期：_年_月_日乙方（签字或盖章）签订日期：_年_月_日建筑合同 篇3出租单位： (简称甲方)承租单位： (简称乙方)根据中华人民共和国合同法及有关规定，按平等互利原则，为明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。一、乙方承
10、建工程名称： ，施工地点： 。二、本合同签订时，乙方应出具该公司的营业执照及其复印件，具体业务办理人员的身份证及其复印件。三、租赁物资的型号和数量乙方提前58天向甲方提供计划，以保证物资供应的及时性，乙方自行提取租赁物资，用完后送回甲方验收，装卸费用及运费均由乙方支付。如乙方需要委托甲方代办，运费55元/吨，装、卸费各20元/吨。四、租赁时间：从领取租赁物资日起至归还完毕止，所有物资最短租赁时间期限不能低于90天，如果租赁时间不足90天按90天计算。五、乙方委托提货人、收货人姓名如下： ，对甲方提供的物资具体规格、型号、质量、数量验收无异议签字生效。即提货单及收货单与合同具有同等法律效力。如有
11、异议，可以拒绝签收，或当场更换。甲方不承担使用过程中的任何责任。建筑合同 篇4发包人(全称)：_承包人(全称)：_发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 _(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_。二、质量保修期
12、双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;3.装修工程为_年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年;5.供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;7.其他项目保修期限约定如下：_。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的
13、，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日承包人(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日建筑合同 篇5合同编号：_ 借款单位：_(简称借款方) 贷款单位：_银行(简称贷款方) 根据建筑流动资金贷款办法(以下简称贷款办法)的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流动资金贷款，经贷款方审查合同编号：_借款单位：_(简称借
