《2023年施工合同1831范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年施工合同1831范文.docx（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同范文六篇在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同是企业开展中一个特别重要的因素。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我帮大家整理的施工合同6篇，仅供参考，欢送大家阅读。施工合同 篇1合同编号：_签订地点：_签订时间：_甲方业主：_乙方承包方：_依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国消费者权益保护法?以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原那么，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工
2、。合同总价款金额大写；其中：人工费_元；材料费_元。见附表一二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方供给装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行保护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。13向乙方供给施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2乙方工作21根据甲方的意图和要求，向甲方供给施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派_姓名为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施
3、工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工标准、平安操作规程、防火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期1工期延误11因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1甲方不能按约定供给开工条件。2设计变更和工程量改变。3甲方同意工期相应顺延的其它状况。12由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。13由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付
4、甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余局部，计_元。五、材料供给1甲方供给材料甲方供给的材料、设备应有材料设备表见附表二。甲方供给的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供给的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供给的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否那么，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。施工合同 篇2发包人(全称)
5、 (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就本建设工程事项协商一样，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围全部材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(全部电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期 2023年3月15日竣工日期2023
6、年5月15日合同工期总天数 天。期间如遇不行抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余局部待工程竣工验收合格后一次性付清。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，支配图纸技术交底。2、乙方必需按合同工期和批准的进度安排组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与安排不符合时，甲方、监理有权限期改良，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措
7、施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。八、平安及文明施工与管理1、乙方必需严格执行有关平安操作管理标准。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否那么后果自负。3、特别工程须要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并担当全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否那么甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿
8、损失、支付违约金等措施。九、甲方责任1、甲方必需遵守合同付款方式。2、甲方为乙方劳务工人供给住宿。3、如甲方缘由造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必需听从甲方现场管理，遵遵守法律律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有有意损害甲方声誉，严峻违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或担当违约责任，直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不当手段，否那么，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当担。4、本工程的质保期一年，质保期内假设
9、发生质量问题，乙方应在接到甲方 或书面通知 日内进场修理， 日内修理完毕，否那么修理费从质保金中扣减，缺乏局部，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。5、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。6、乙方必需保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。十一、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定担当违约责任。2、甲方如拖延付工程款，应担当应付款局部的银行贷款利息。3、乙方如延误工期，乙方应担当对甲方造成的经济损失。十二、附那么1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵
10、守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。发 包 人： 承 包 人：住 所： 住 所：身份证号： 身份证号：年 月 日甲方：xx县水库移民工作管理局乙方：施工合同 篇3发包人全称：承包人全称：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，双方就本外墙保温工程施工事项协商一样，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外外表胶粘标准网格布；安装
11、高强塑料铆钉。合同工期：工期：按项目总进度及甲方要求为准假设因发包方缘由或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。标准、标准及有关技术文件：施工过程严格根据?宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程DB64/0482023?执行。引用标准：?绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料xps?GB/T 10801。2-2023?玻璃纤维制品试验方法?JC1761996?康克外墙隔热保温系统施工规程?质量标准及验收方法：1、工程施工及验评方法严格执行?宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程DB64/0482023?。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返
12、修，到达合同规定质量等级前方可交工。技术资料、图纸及其它材料的供给方法：1、发包人向承包人供给图纸、相关技术资料，在施工过程当中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人供给产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。合同价款及付款方式：1、外墙外保温每平方米造价为： 68元外墙挂板；70元外墙挂石材，工程量以实际结算为准。2、付款方式：1、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85。2、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90，剩余的10作为保修款保修期结束后付清。本工程
13、保修期为一年。3、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。违约责任：1、承包方违约责任：1、承包人应在合同规定期限内完成施工不行抗力或发包人责任除外。2、如因承包人缘由影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人担当所造成的全部损失。3、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。4、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。2、发包人违约责任：1、发包人需按合同约定的.支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人担当。2、发包人应为承包人供给必需的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人担当。合同的有效性：本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中，如一方须要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成那么按?合同法?的有关规定解决。十一、其他约定事项：双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人盖章： 承包人盖章：经办
