《2023建设工程检测合同1范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023建设工程检测合同1范文.docx（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023建设工程检测合同建设工程检测合同范本 随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，许多场合都离不了合同，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我收集整理的建设工程检测合同范本，希望能够帮助到大家。 建设工程检测合同范本1甲方委 托 人：_乙方检测机构：_依据?中华人民共和国合同法?以及其他有关法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一样，签订本合同。工程概况工程名称：_工程地址：_工程性质：房建市政其他建设单位：_设计单位：_监理单位：_总承包单位：_施工单位：_工程报建编号：_工程所属区县：_质监
2、站：_第一条 检测项目甲方托付乙方检测的检测项目包括以打“为准：建筑材料检测主体结构工程检测地基根底工程检测钢结构工程检测室内环境检测变形测量建筑节能检测市政道路工程检测建筑机械检测建筑幕墙工程检测通风与空调工程检测基坑监测装饰装修材料有害物质检测其他：_。详细的检测项目、数量及检测参数见附件一。其次条 检测标准双方约定的检测标准：。详细检测项目的执行标准见附件一。第三条 检测费用的核算与支付一双方同意根据以下第种计算方式核算检测费用。1本合同各检测项目单价见附件一，依据检测托付单按实际检测数量计算总检测费用。2本合同各检测项目单价见附件一，总检测费用为元。3_。二双方同意根据以下第种支付方式
3、支付检测费用。1自本合同签订之日起_日内，甲方支付全部检测费用。2自乙方提交检测报告之日本文整理起_日内，甲方支付该检测项目的检测费用。3自本合同签订之日起每_日，甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。4。三甲方对检测项目费用有异议的，应刚好与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。第四条 检测报告的交付一乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式份，并对其精确性和牢靠性负责。当甲方对局部检测项目的检测报告份数有特别须要时，可另行约定。二双方约定根据以下第种方式交付检测报告。1甲方上门提取检测报告。2乙方送检测报告给甲方。3_。第五条检测样品的运输双方约定按以下
4、第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。1甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并担当相应运输费用。2乙方到工程现场收取检测样品，并担当相应运输费用。3乙方到工程现场收取检测样品，甲方担当相应抽样及运输费用。4_。第六条 甲方的权利义务一甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目托付其他检测机构进行检测。二双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设主管部门指定的机构进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及托付的检测项目等发生改变时，甲方应刚好办理本合同变更登记手续。三甲方授权为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。四甲方应于检测活动起
5、先前_日内向乙方供给附件二所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的牢靠性负责。五托付检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应刚好书面告知乙方。六在托付见证取样类样品检测前，甲方应填写检测托付单。托付单应采纳本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。七检测项目属于工程类检测的，甲方应提前_日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。八甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方供给必要的外部工作条件。九甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。第七条 乙方的权利义务一乙方应向甲方供给
6、与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。二乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。三检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。四乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。五乙方现场检测时应遵守工程平安管理及其他工程现场管理制度。六对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应运用该系统实施检测和管理，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。七检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后_日内通知甲方。八在基桩、地基根底、主体结构、建
7、筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方供给?建设工程检测报告确认证明?，对工程检测内容、数量和不合格项等状况作出说明。第八条 对检测结论异议的处理甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，那么由乙方担当复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。第九条 违约责任一甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用的%向乙方支付违约金。二因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当担当相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。三乙方未根据合同约定时间提交检测
8、报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的%向甲方支付违约金。四检测报告信息错误、未根据约定检测依据进行检测或者检测结论推断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方缘由造成上述错误的除外。五其他违约责任：_。第十条 其他约定事项_。第十一条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁不情愿仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去。第十二条附那么本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_份，双方各执_。甲方：_盖章 乙方：_盖章居处：_ 居处：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_
9、开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_单位 ：_ 单位 ：_ ：_ ：_联系人：_ 联系人：_联系人 ：_ 联系人 ：_合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_建设工程检测合同范本2甲方：乙方：依据?中华人民共和国合同法?及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，结合本工程的详细状况，甲方就的局部项目托付乙方进行检测的事项和乙方协商一样，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。详细条款如下：第一条：检测内容1、工程名称：2、托付内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的一般检验和见证检验。其次条：检测费用和结算1、检测单价按有关规
10、定和甲乙双方商定的价格收费见附件；2、检测费用累计到达 万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后0个工作日内结清；3、乙方向甲方供给 4份检验报告原件。超出局部按叁元份计。第三条：双方责任1、甲方责任1负责对见证材料出具相关证明；2刚好供给建筑材料的试件；3刚好和乙方进行结算。2、乙方责任1负责到甲方工地现场进行收样，担当由此发生的相关费用；2严格根据国家标准及当地相关标准、法规等对甲方供给的建筑材料进行检测，并保证检测结果的精确、公正；3乙方要刚好向甲方供给相关的检测报告，报告出具的日期必需在试件到期后七个工作日内；4乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。第四条：违约责任1、乙方未能刚
11、好出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告全部材料试验总价的 %进行惩罚；2、由于乙方的缘由对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方担当，由此而产生的责任由乙方全部担当；3、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行惩罚。第五条：争议的解决双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：1仲裁机构申请仲裁；2向当事人所在地法院起诉。第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。第七条：合同生效本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。甲方盖章 乙方盖章：地址： 地址： ： ：签约代表： 签约代表：签约日期：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
