《管道养护合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管道养护合同模板.docx（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管道维修合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：合同编号：签订地址：签订日期：年月日根据中华人民共和国民法典的规定，以及有关法律、法规, 在自愿、平等的基础上，合同双方就管道维修工程事宜,经协商，达 成一致，签订本合同。一、工程名称:小区院内各公用管道阀门二、工程地点:县街号小区三、承包方式:乙方包工包料。四、工程合同造价:暂造价为人民币:元整,:元, 最终总造价以决算审计为准。五、施工期限:一年月日至 年月日。工期为一天; 工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3%。扣罚施工单位 工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向 建设单位提出，双方协商适当延期。六、工程质量及验收：
2、施工单位应依照建设单位提供的相关技 术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的 审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场 监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和 隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检 查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所 用材料的检验报告和合格证等相关证件。七、双方责任：甲方：1 .保证“三通”施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督 人员监督工程质量进度。2 .有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。3 .办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。乙方：1 .对施工环境的平安要检
3、查监督,发现平安隐患要及时采取措 施予以纠正。2 .乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把 好质量关、平安关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交 工前彻底清理现场卫生。3 .遇特殊情况需及时与甲方说明情况,防止不必要的损失。4 .保证施工现场的施工平安，施工期间乙方发生的一切平安事 故，均由乙方承当。八、质量保修:保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安 装的局部，在运行过程中出现问题乙方无偿维修、更换。因操作 不当造成的事故，责任由甲方承当。九、违约责任：本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得 单方违约、废止合同;假设单方违约、废止，应按合同总造价的百分 之十五作为违约金赔偿对方。十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议, 由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按 以下第一种方式解决：（1）提交 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。H一、本合同正本一式二份，甲乙双方各持一份。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系 ： ：日期：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系 ： ：日期：
