《简易工程施工合同范本4篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易工程施工合同范本4篇.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、简易工程施工合同范本4篇简略工程施工合同范本4篇简略工程施工合同范本1发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其余有关法律、法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，就本建设工程磋商一致，订立本合同，供两方依照执行。一、工程概略1、工程名称：;2、工程地址：;3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期1、动工日期：年月日，完工日期年月日，合同工期总天数天(以实质进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、依照施工质量查收规范查收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五、付款方式付款方式：本工程进场达成%工作后10天内，发
2、包人向承包人支付%工程花费;本工程进场达成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程花费;本工程完工查收后20天付清余下的工程花费(除工程保修押金)。工程价款经过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签订后日内免费达成图纸的设计和细化，达成后由发包人提交给设计院，承包人共同参加技术交底以便图纸经过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供给基准丈量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实行，检查乙方施工安全设备。简略工程施工合同范本2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设备。3、乙方在施工过程中出现
3、责任事故，乙方负所有责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程完工查收及保修1、承包人在工程完工前三日内，应将查收日期以书面形式通知发包人届时查收，如发包人不可以如期参加查收，须提早通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人一定认可承包人的完工时间;发包人推延查收，此间所发生的管理费和其余损失均由发包人担当;2、发包人收到承包人的查收通知未提出异议，但到期又不如期组织查收或发包人提早使用的，视为查收合格;3、完工工程经查收合格之日，办理工程移交，从查收之日起三日内移交完毕，如发包人不如期接收，以致工程发生损失，应由发包人担当;4、工程已基本完工，如遇某种资料或设备两方均没法解决，以致该项工
4、程不可以所有如期完工，可作减项完工，并对已达成工程进行完工查收和办理移交锋续;5、自工程完工查收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供给终生优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。因为承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修葺，使其达到质量合格。若承包人无力增补完美，需拜托其余单位时，承包人应担当所有工程花费。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，两方代表的权益义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的磋商、及决议建议的签证、办理;如一方换人时应提早三天书面通知对
5、方。十、违约责任因承包人施工质量造成重要经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘探费外，应依据实质损失向发包人支付补偿金。一方违约时，除前面条款还有商定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘探人磋商一致，签署增补协议，增补协议与本合同拥有同样效劳。本合同执行过程中发生的争议，由两方当事人磋商解决，磋商不行的按以下第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以两方署名盖印后奏效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订即刻间：_年_月_日合同订立地址：_本合同共_页发包人：(盖印)法定代表人/拜托代理人：(署名)承包人：(署名
6、)联系方式：开户银行：银行账号：简略工程施工合同范本2发包人代表(甲方)：承包人代表(乙方)：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：合同两方依据中华人们共和国合同法、住所室内装饰装饰管理方法以及有关法律再联合详细状况，经过友善磋商达成以下协议。1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装饰，总面积为120平方米。(甲方拥有对房子的所有权)。2、动工前，甲方需要盘点现场家具等财富并与乙方交底，对不可以凌空的设施推行保护举措，不然关于破坏、丢掉的财务乙方概不负责。3、甲方需要向乙方供给水、电、气等有关设备并说明注意事项，在使用公共设备时要同街坊等做好协调工作。4、甲方负责制定好工程图纸并向乙
7、方说明详细要求，不然造成不良结果由甲方担当。5、乙方要严格依照甲方供给的图纸及详细要求施工，未经赞同不得任意改造，不然担当全部结果。6、乙方要恪守室内装饰的管理规定，不得污染环境、不得扰民。7、乙方要仔细执行合同合约，准时保质保量地达成任务。8、施工过程中假如出现改正甲方需要实时与乙方联系改正，此中产生的费用由两方磋商。8、总工程的花费为XX元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。两方假如有其余条款可经商定后附带在合同后边，仍旧有效。甲方：(署名)盖印乙方：(署名)盖印签署日期：X年X月X日简略工程施工合同范本3发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同
8、法和中华人民共和国建筑法及其余有关法律、行政法例，为明确两方在施工过程中的权益、义务，经两方磋商自发签署本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项眼光伏板安装工程二、工程地址：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程限期一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同推行固定单价按实结算，经两方商定，光伏板安装工程按每组300元/ 组（一组24块电池板)。1、乙方施工达成并经甲方查收合格后，甲方确认工程量后，对其进行花费的审定。3、工程量确实认，所有工程量需两方到现场进行查对，达到标准的按单价*安装组数进行花费结算。4、花费支付，施工结束后，甲方
9、10日内支付有关工程花费.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板一定达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每日对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己达成的成就进行保护，如现场发生损坏，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方一定注意安全事项，保证安装前对其有关人员进行安全教育。因为乙方安全举措不力造成事故的责任和所以发生的花费，由乙方担当。第六条赏罚责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方私自排除或停止本合同的，违约方应按工程款
10、的20%向遵约方支付违约金。第七条纠葛解决方法因本合同产生纠葛，如磋商没法解决，两方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则二、本合同一式二份，甲乙两方各执一份，自两方代表署名。甲方：乙方：代表：代表：年_月_日年_月_日简略工程施工合同范本4建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙两方磋商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确两方责任，保证工程顺利达成，特订立以下合同条款，以致共同恪守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。5、承包造价：元（大写：）。二、工程
11、限期依据本工程，经甲乙两方磋商一致，总工期天。（雨天及人力不行抗拒特别状况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）动工日期为20xx年月日至20xx年月日，总工期天。三、本工程完工质量为一次性合格工程1、乙方一定严格依照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，详细金额由两方磋商为准。五、其余商定1：甲方担当的安全责任、权益（一）甲方负责制定施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（二）甲方有官僚求乙方一定严格恪守安全生产法律、法例、标准、安全生产规章制度和操作规程，娴熟掌握事故防备举措和事故应急办理方案；（三）甲方管理人员有权遏止乙方人员违章作业，并按规
12、定赐予处分；（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令散场。2：乙方的责任、权益（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，一定严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购置适合的人身不测损害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方担当所有负责；（三）乙方应付现场安装施工的行为完整负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不可以疲惫作业，并按规定做好防备工作；（四）乙方在施工现场人员一定有装备齐备的安全防备用品，不可以知足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其余未尽事宜，两方可签署增补协议，增补协议与本合同拥有同样法律效劳。甲方：代表人：身份证号：公章年代乙方：代表人：身份证号：公章年日日月内容总结（1）简略工程施工合同范本4篇简略工程施工合同范本1发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其余有关法律、法例，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，就本建设工程磋商一致，订立本合同，供两方依照执行（2）
