《承揽加工合同锦集九篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽加工合同锦集九篇（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、承揽加工合同锦集九篇在人们的法律意识不断增加的社会，合同对我们的约束力越来越不行忽视，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我整理的承揽加工合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。承揽加工合同 篇1定作方：_（简称甲方）营业执照号码：_承揽方：_（简称乙方）营业执照号码：_依据加工承揽合同条例有关规定，经双方协商一样，订立下列条款，共同信守：品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分一、产品的质量、包装、加工方法：_二、原材料的供应以及规格、数量、质量：_三、履行的期限、地点和方式：_四、验收标准
2、和方法：_五、结算方式：_六、违约责任：除不行抗力的缘由外，任何一方不履行合同，都要担当违约责任。1承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_或酬金总额_ 的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例其次十一条的有关规定执行。2定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付未履行部份价款总值_的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例其次十二条的有关规定执行。七、双方约定的其它条款：_八、以上条款如有未尽事宜，
3、应以书面协议，作为附件。九、本合同执行中发生纠纷，双方应刚好协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。十、本合同一式_份，正本双方各执_份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到_年_月_日止。十二、本合同签订日期：_年_月_日定作方：_代表：_开户银行：_帐号：_承揽方：_代表：_开户银行：_帐号：_年_月_日承揽加工合同 篇2签订地点：签订时间： 年 月 日定作方（甲方）：承揽方（乙方）：根据中华人民共和国合同法的有关规定，本着同等互利、协商一样的原则，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况1、项目名称：2
4、、项目地点：二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价序号 货物名称 规格 数量 单价：元/m2 备注1 钢质防火门 甲级2 乙级3 丙级合计：（樘）元/=元。114樘/363.06金额（大写）： （不含税）注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍宝岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色 ；门板为平板；按实际发生数量结算。三、交货日期：依据现场进度交货。四、交货地点：工地现场。五、技术质量要求：1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx。2、产品保证通过消防部门验收。六、承包方式：含运输及安装。七、付款方式：1、合同签订后，预付总货款的%，货物全部进场，再付总货款的%，安装
5、完毕再付总价的，剩余为质保，质保期结束结清。八、售后服务承诺1、该产品质保期自合同签订之日起计算，质保十二个月。在质保期内，出现质量问题，乙方负责免费修理。质保期过后，全部产品实行终身售后服务，只收取材料成本费用。九、违约责任1、按合同法的相关规定执行。十、争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。十一、附则本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日承揽加工合同 篇3承揽方（甲方）：_定作方（乙方）：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务
6、，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费担当第
7、六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元；乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙
8、方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_的违约金。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，
9、除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合
10、同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私（技术信息、经营信息及其他商业隐私）予以保密。未经
11、该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条
12、通知1依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2各方通讯地址如下：_。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受_国法律管辖并按其进行说明。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（1）提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
