《关于施工合同范文合集10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于施工合同范文合集10篇（65页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于施工合同范文合集10篇现今许多公民的维权意识在不断增加，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我帮大家整理的施工合同10篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1一、工程概况工程名称：私人住宅。工程地点：徽县江洛镇下寨村上庄合作社，甲方原有住宅院内。编辑举荐：预备党员思想汇报工程内容：设计图以内的全部建筑工程。建筑面积：共148.8平方米。二、工程承包范围承包范围：包工不包料。三、合同工期开工日期：XX年3月8日(农历二月初一)。竣工日期：XX年7月8日(农历六月初六)。合同工期总日历天数102天。四、合同价款工价为每平方米18
2、0元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元；其次次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元；第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元；剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。五、质量标准工程质量标准：按图施工，确保工程质量。六、甲乙双方的权利及义务1、甲方的权利及义务：(1)甲方应向乙方供应三通一平。(2)按期付款。(3)刚好向乙方供应所须要的各种材料。(4)
3、在工程开工前向乙方供应设计图纸2套。(5)在施工过程中，如发觉存在质量问题或私自变更设计图纸的现象，甲方有权要求乙方返工。2、乙方的权利及义务：(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改，需经甲方同意后方可修改。(2)保证工程质量。(3)保证工期，按时交工。(4)在施工过程中，须要哪些材料，乙方应提前2-3天告知甲方，以便刚好购置。乙方应本着节约的原则，不得奢侈材料。(5)在每一项分项工程完工后，乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。(6)乙方应重视平安生产，一切平安责任均由乙方自行担当。本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同自甲乙双方签字之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各持
4、一份。施工合同 篇2托付方 (以下简称甲方):施工队(以下简称乙方):甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、工程概况工程地址： 海南省万宁市二、价格清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 详细价格金额如下:三、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天四、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。五、垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所六、劳动力
5、管理1、 开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应刚好替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方有义务供应 人次跟随甲方选择材料。7、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。七、施工机具1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的平安性和良好运用性，乙方自行担当工
6、具修理费。2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。八、工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。九、修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。十、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的工程施工报价单。3、 乙方开出的协助材料选购清单。十一、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十二、装修要求A.工程施工方案工艺 弱电线
7、路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：1、 弱电线路安装时，必需用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采纳三线制安装必需用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 全部线缆安装时，必需用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头
8、要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。全部线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必需保证管道内有30%的空间预留。6、须隐藏的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐藏作业，竣工交验前应向业主供应室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20xx 进行施工。6、业主托付施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有
9、权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有改变，必需征得业主同意。8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应主动作好相关的协助协作工作(包括所购的材料、设备等帮助搬运至现场)。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只供应材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应刚好予以改正。如竣工验收时如发觉质量问题，施工单位应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前
10、业主有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱惜室内原有设施，业主全部的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责刚好清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。十三、附加条款甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法及
11、其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，担当本工程质量保修责任。1、质量保修范围和内容：承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。2、质量保修期：（1）本工程质量保修期约定为：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。装修工程为贰年。电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。暖通系统为贰个采暖期。电梯为叁年。小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。（2）其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按贰年计算
12、；（3）质量保修期从工程验收合格备案后6个月起先计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人担当责任不受保修期限限制。（4）返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。3、修理时限。（1）保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必需在12小时内（修理期前6个月必需在6小时内）向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，困难（重大）的修理项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。（2）修理项目应在约定的合理时间内处理完成
13、，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满意上述约定外，还应当满意重庆市建设委员会颁布的重庆市新建商品房屋质量保证书和运用说明书中的“质量问题处理完成时间期限”要求。（3）修理时间如有特别缘由确无法按期完成，承包人需提出详细缘由，发包人签字认可后方可延期。4、机构及职责。（1）发包人相关机构及职责。发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人修理小组工作的全面监控，督促及考评工作。（2）承包人保修机构及职责。由负责施工的项目经理总负责，在工程竣工验收后3天内成立专业的修理小组，由承包人所在的公司供应书面的修理小组负责人授权书，书面供应联系方式并保
14、持通讯畅通，并报发包人认可。修理小组应配备足够的各专业修理人员并常备相应的材料工具，听从发包人的管理，并遵守发包人的各项规定。凡保修项目施工涉及住户家具需搬动，承包人应报告发包人向住户协调后，承包人才能搬动，承包人应作好相应的爱护措施。修理施工完，应复原其原样。 承包人供应的修理施工方案需经发包人认可后方可施工，但责任由承包人担当。施工中进行现场爱护并做好标识，施工期间及完工后刚好清运施工垃圾，并经发包人验收检查，方能撤场。承包人保修期修理施工运用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所运用的机具进行费用估算，在修理工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳，否则将从承包人的质保金中加倍扣除。5、修理通知方式。（1）承包人应向发包人供应有效的联络方式（包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、具体联系地址等），发包人可实行下列任何快捷的通知方式通知承包人修理事项：电话（以发包人电话记录为准）。传真（以发包人传真记录）。电子邮件（以发包人电子邮件发送记录为准）。书面信件（2） 以上
