建设工程勘察合同.doc

《建设工程勘察合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 建设工程勘察合同工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由勘察人编填）勘察证书等级： 工程勘察综合类甲级 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 发包人 勘察人_ _ 发包人委托勘察人承担 任务。 根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征：拟建项目位于 ，其它工程信息详见建筑平面总图。 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求： 按照国家现行规范规程完

2、成 工程详细勘察工作，提交勘察成果报告。 1.6承接方式 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。2.6在本合同签订之日，勘察人需向发包人出具需发包人

3、提供资料的清单。勘察人收到发包人按照资料清单提供的资料后应向发包人出具收条,并在收条上注明发包人提交的资料已齐全。勘察人向发包人出具收条即视为发包人提供的资料齐全完整。若勘察人提出需补充资料的，完成各项编制工作的时限不予顺延，延期提交所造成的一切损失和责任由勘察人自行承担。若因此导致发包人损失的，发包人可要求勘察人赔偿一切直接、间接损失，并要求勘察人承担违约责任。本合同履行完毕后，勘察人应将发包人为履行本合同所提供的资料返还发包人。未经发包人书面许可，勘察人不得使用发包人资料，也不得将发包人所提供的资料以任何方式提供或泄漏给第三方使用。勘察人对发包人提供的资料或文件以及在履行本合同过程中获知的

4、发包人信息及商业秘密，除法律法规规定或者发包人书面同意外均不向其他单位提供。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料4份，发包人要求增加的份数另行收费，另行收费的标准仅限于勘察人因此支出的工本费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工，于合同签订后 日内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变

5、化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 预算包干 计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2由于此次勘察工作量较小、但劳务成本高，结合我院以往工作惯例，勘察收费（含勘探点测放、钻探、取样、原位试验及土工试验的实物工作收费及技术工作收费）为 元含税总价包干。最终根据双方友好谈判协商，合同价以包干总费用为基础下浮30%、计为 元（大写： 整）。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 / 作为定金、计 / 元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察工作外

6、业结束后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 50 ，计 元；提交勘察成果资料并通过施工图审查合格后 天内，发包人应付清全部勘察费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失的，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的应由发包人协调的问题（如：

7、落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.

8、1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 / 元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 / 元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补

9、充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，须经发包人书面同意，且勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100（损失包括但不限于经济损失、名誉损失、鉴定费、律师

10、费、保全费、公告费、差旅费、调证费、邮寄费等）。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的书面意见，经发包人书面同意后，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 按照合同要求，提供等额正式合法发票，勘察人先提供发票，发包人后付款，因勘察人未提供发票、提供发票存在问题或者未达到本合同约定的付款条件，发包人可不予付

11、款，且不视为发包人违约，所造成的一切损失和责任由勘察人自行承担。5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，且发包人有权立即解除本合同，本合同约定的勘察费发包人不再支付（已支付的应立即退还），勘察人还应向发包人承担合同总价30%的违约金，并赔偿给发包人造成的一切损失（包括但不限于经济损失、名誉损失、鉴定费、律师费、保全费、公告费、差旅费、调证费、邮寄费等）。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

12、。已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费；完成的工作量超过50时，则应向勘察人支付预算额100的勘察费。6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一；超过15日仍未提交勘察成果资料的，发包人有权立即解除本合同，本合同约定的勘察费发包人不再支付（已支付的应立即退还），勘察人还应向发包人承担合同总价30%的违约金，并赔偿给发包人造成的一切损失（包括但不限于经济损失、名誉损失、鉴定费、律师费、保全费、公告费、

13、差旅费、调证费、邮寄费等）。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项： 第九条：本合同发生争议时，向发包人所在地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。发包人名称： 勘察人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 经办人：住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真