《建 筑 防 水 施 工 承 包 合 同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建 筑 防 水 施 工 承 包 合 同.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建 筑 防 水 施 工 承 包 合 同发 包 方： 合同编号：承 包 方： 签订地点：建设单位： 一、工程名称、数量、金额、施工期限 签订时间： 年 月 日工程名称、地点材料品种承包方式数量/单价总金额施工期限合计人民币金额（大写）二、防水施工的质量要求、技术标准：根据施工范围，按屋面工程技术规范GB50345-2004，屋 面工程质量验收规范GB50207-2002，地下工程防水技术规范GB50108-2001，地 下防水工程质量验收规范GB50208-2002，辽宁省柔性防水工程建筑构造（一） DBJ05-145标准施工。 三、发包方工作：1、供给承包方施工图纸，施工过程中，图纸设计如有变
2、化，应以书面形式通知承 包方。 2、提供材料临时贮存仓库，协助保管。 3、负责材料的垂直运输。 4、清理施工基面，按防水施工质量要求处理好防水基面，找平层及细部构造要符 合规范要求。 5、防水层表面需做保护层的，待双方验收合格后，由发包方负责做保护层（或保 护墙），因二次作业造成渗漏，后果发包方自负。 四、承包方工作：1、按发包方的施工图纸和施工标准要求进行防水施工。 2、在施工中接受发包方代表的质量检查及监督。 3、工程竣工后，清理现场，整理技术档案，做好验收准备工作。 五、工程竣工验收及期限：工程竣工后，发包方在接到承包方工程验收通知后五日内，双方按标准 验收，办理交工验收证书及施工档案资
3、料交接。 六、对工程质量负责条件及期限：工程保修期 年，保修费 %，一年后返回。在保修期内，承 包方负责维修，费用由责任方承担。 七、工程款支付：1、发包方支付工程款必拨付到承包方指定账户，即 2、合同生效后 日内，发包方预付防水工程总价的 %，计人民币 元， 作为工程预付款。 3、施工人员和防水材料到施工现场后，发包方支付工程总价款的 %，计人 人民币 元。 4、按工程进度拨款，即：工程进行到 %，发包方付工程总价款 %，计人 人民币 元。 八、结算方式和期限：工程竣工验收后十日内按实际验收面积结算全部工程款，逾期付款，按逾期 付款额收取日万分之五滞纳金。 九、违约责任： 1、由于发包方原因
4、导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工 所造成的损失。工期相应顺延。 2、发包方不按合同的约定拨付款，承包方有权停止施工，对此所造成的损失，由 发包方负责。工期相应顺延。 3、未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用，造成损失的，由发包方负责。 4、因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并 由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 5、 十、如需要提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。 十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决或在原告方住所地有管辖权的人民法院起诉。 十二、双方协商的其它条款 发 包 方承 包 方单位名称（章）住 所：法定代表人：委托代理人：电 话：开户银行：账 号：邮政编码：单位名称（章）住 所：法定代表人：委托代理人：电 话：开户银行：账 号：邮政编码： 本合同一式 份 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
