施工合同模板汇编9篇

《施工合同模板汇编9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板汇编9篇（52页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工合同模板汇编9篇在人们越来越信任法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我为大家收集的施工合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)为完成有线电视系统工程，统一规范，加强管理，经双方友好协商，由甲方托付乙方担当有线电视系统安装工程，为了明确双方职责，特签订如下合同。一、 工程名称：XX地块有线电视系统工程二、 工程地点：三、 工程价款：1、依据有关文件规定（锡价服（20xx）132号），按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按建设工程规划许可证（

2、副本）核定的面积计算，即 42624m19元/m= 809856 元，共计（大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币）。2、本工程的最终价款按建设工程规划许可证（正本）核定的建筑面积计算确定。在未取得建设工程规划许可证（正本）之前，按本合同预收配套建设费。信号开通前，开发商需供应建设工程规划许可证（正本），按文件确定的收费面积签订正式协议。四、 工程方式：包工包料。五、 工程期限：与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付运用。六、 技术要求：本系统为乙方所属网络系统的一部分，乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。七、 双方责任：1、 乙方负责工程范围内的系统设计；负责室

3、外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通（住宅及底商部分，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余部分由甲方负责）。2、 乙方负责本系统室外管道的设计，甲方根据乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满意甲方规划设计的同时必需符合乙方设计的技术标准和要求。3、 甲方负责根据乙方的设计要求埋设室内管线（范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等），管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。系统内全部室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费供应。4、 进户管及地下室出墙管由甲方负责

4、与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应刚好盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。5、 开工前甲方应供应乙方施工材料堆放间；施工中甲方应派专人帮助，供应施工便利。6、 甲方应尽早依据建设工程规划许可证（正本）与乙方签订正式合同，乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。7、 工程竣工交付运用后，乙方须要检修、更换器材和扩容，甲方有责任供应必要的场所和设施协作解决。八、 付款方式：在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元（50%），余款在工程竣工调试完成并验收后，按正式合同确定的金额一次性付清。九、 相关事项：1、 乙方按

5、本行业要求进行验收，验收合格后由乙方负责修理、管理。但因甲方或用户自身缘由造成系统损坏或发生故障等，乙方不担当修理责任。2、 该小区全部室内外有线数字电视管道资产全部权归乙方全部。3、 甲方在房屋交付用户运用时，应协作乙方做好宣扬工作，督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。4、 乙方在施工时应文明施工，听从甲方协调管理。十、 违约责任：1、未经甲、乙双方协商，若有一方违约，则违约方将担当相关违约责任，负责赔偿因违约给对方造成的损失。2、如因甲方未根据乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身缘由造成工程存在问题的，责任由甲方自行担当。如需乙方修理，应另行支付费用。

6、十一、争议：本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的，双方另行协商解决，协商不成的，则提交乙方所在地法院诉讼解决。十二、其它：1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。2、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执二份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：施工合同 篇2合同编号：防水工程施工合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订日期：防水修理工程协议条款依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、施工期限： 五、工

7、程价款：￥ 元（大写： ）六、结算方式： 工程施工完毕，乙方供应甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的缘由造成渗漏水，承诺保修年。 八、合同争议的解决方式本合同项下的争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。 1 九、附则本合同共2份，甲方执 1份，乙方执 1份，双方签字盖章后生效。甲方：（签字或盖章） 法人代表： 经办人： 联系电话：乙方：（签字或盖章） 法人代表：经办人：联系电话： 签订日期： 年 日 2 月施工合同 篇3发包方(甲方)：_联系人：_承包方(乙方)：_联系人：_根据中华人民共

8、和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 承包范围：_1.4 承包方式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：_1.7 合同价款(人民币大写)：_其次条 甲方工作2.1 开工前7天，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电信等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验

9、收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 负责担当四周建筑物及装修结构或设备管线、古树名木、绿地等不受损坏的爱护费用。2.4 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1 进行现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3

10、.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4

11、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及阴雨天气等不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-1991)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-1998)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予

12、承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其验及返工费用由乙方担当，但工期应予顺延。5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲主应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采纳第(3)种：(1)固定价格。(2)固定价格，加(_ %)包干风险系数

13、计算。(3)可调价格。根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。第一次 开工后7日 10其次次 工程过半 40第三次 验收合格 456.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在两天内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生

14、了质量总是或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值_%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由于乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1 施工设计及施工工艺做法，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3 由于甲方负责部分违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条