《工程合同汇总10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同汇总10篇（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程合同汇总10篇 工程合同 篇1 甲方：（发包方） 秦宝肥牛世界乙方：（承包方）陕西红花绿叶根据中华人民共和国合同法及其它有关法律的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1、工程名称： 雕塑牛(2座)1.2、雕塑规格： 以20XX年10月25日合同加工的模具为标准1.3、雕塑材质： 玻璃钢1.4、表面效果:仿铜效果1.4、承包范围： 设计、 制作、运输、安装1.5、安装地点: 西安市 长安区陕西省档案馆二、工程价款及结算的约定2.1、工程总价：￥ 元,大写:2.2、付款方式：1、合同签定2个工作日内预付工程预付款人民币 元;2、工程完成出厂前甲方支付剩余工程
2、款三、工程质量及验收3.1、根据甲方认定的样品为造型基准，以双方签字认可的规格、材质、尺寸、重量、工艺等为标准进行工程质量的验收。3.2、中间验收时间，届时由乙方提前3天通知甲方。甲方应按乙方提前通知的时间按时参加验收，并签署明确书面意见。若甲方因故不能按时验收，要求顺延验收期限，由此造成工程停工或窝工待验，工期顺延 。3.3、项目完成后甲方自接到验收通知3日内须及时组织验收，如无法及时验收，应及时通知乙方，另行安排验收时间，并作好保护工作，如甲方在自接到验收通知15日内未进行验收的，视工程通过甲方验收。五、甲方责任5.1、按工程付款约定，及时支付进度款。5.2、即时指派代表甲方履行合同，对工
3、程进行阶段性验收，按时组织竣工验收。5.3、提供作为样品的浮雕5.4、甲方须配合乙方进行浮雕的制作六、乙方责任6.1、即时指派代表乙方履行合同，严格按甲乙双方确定的雕塑方案制作。6.2、及时向甲方通报工程各阶段进展状况。6.3、提前通知甲方对工程进行阶段性的验收和完成验收。6.4、乙方须在完成试制品并由甲方书面认可后方可批量生产，量产须严格按照甲方认可的试制品进行（包括但不局限于工艺、重量、材质尺寸）。6.5、乙方须在合同规定的时间内完全完成制作，如为能完成，按本合同规定的条款进行赔偿七、违约责任7.1、甲方若不能按合同约定的时间按时付款，由此产生的工程顺延等责任由乙方承担。7.2、乙方除不可
4、抗力因素或甲方原因外，不能按时交工，须赔偿甲方经济损失（每周百分之 3% 合同总价）。八、争议或纠纷处理8.1、合同在履行过程中，双方发生的与合同有关的争议，由双方协商解决，若协商解决不成，向人民法院提出诉讼。九、附加条款9.1、浮雕的造型、尺寸、表面颜色等严格参照甲方所提供的样式，经甲方审定后，乙方按照审定后的样式进行制作加工，其设计版权归甲方所有。十、其他事项10.1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，协商后所形成的文件与本合同有同等效力。10.2、本合同一式_四_份，双方各执_两_份。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_代理人：_ 代理人：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 签订
5、日期：_ 签订日期：_ 签订地点：_ 签订地点：_ 工程合同 篇2 建设工程施工补充协议发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，鉴于建设工程施工合同相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下： 一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。资金来源：自筹。 二、双方明确工程范围为：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程，其中
6、供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 三、合同工期确定为：开工日期： 竣工日期： 四、质量标准工程质量标准：合格。 五、合同价款本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写： )。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 六、适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。七、双方对一般权利和义务补充明确如下： 1、发包人工作1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。(3)发包人有权监督
7、承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。(4)双方约定发包人应做的其他工作： 无。1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。 2、承包人工作2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，合同范本建筑工程补充合同范本。(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的
8、要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。 (12)承包
9、人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。 (13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：20 年 月 日前重新确定并提供。1.2上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。2、工期延误2.1双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面
10、形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。2.5工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，
11、发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 九、质量与验收 1、质量要求1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。1.2达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人有权
12、单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。2、隐蔽工程和中间验收2.1中间验收部位：所有分部分项工程及工序。 工程合同 篇3 建设单位（甲方）：施工承包单位（乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币：元工程期限：_年_月_日起至_年_月_日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工
13、前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；组织设计交底；乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底；做好施工预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持质量第一的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行
14、隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份；二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇4 建设单位：_
