《热门工程工程合同集合7篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《热门工程工程合同集合7篇（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、热门工程工程合同集合7篇 工程工程合同 篇1 甲方： 乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的规定，结合该工程具体情况，双方达成如下协议：一、 工程概况1、工程名称：600*600其松牌石膏覆膜板吊顶工程2、工程地点：3、承包范围：楼层室内覆膜板吊顶4、陈包方式：材料、人工双包5、工期，有效期为天。二、工程总造价：按实际平方面积计算。三、甲、乙双方工作(一)、甲方工作1、开工前方进行现场交底，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需水、电。2、指派，保持通讯畅通)，为驻 工程代表，负责合同履行，对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续协调工作和其他事宜。3、
2、负责协调乙方与工程各方的关系，并配合成品保护。若其它项目施工损坏成品，由甲方负责协调恢复。(二)乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明现场交底，拟定施工方案和进底计划，交甲方审定，按受甲方工程质量及进度的监督。服从甲方项目部安全生产的统一安排，遵守各项规章制度。2、指派(联系电话：，保持通讯畅通)，为驻负责合同履行，按要求组织施工。保质、保量、近期完成工作任务，解决由乙方负责各项事宜，并参加竣工验收、编制工程结算。四、工程质量及验收1、本工程以施工图纸，作法说明，设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家标准及验收为质量评定验收标准。2、乙方在隐藏工程完
3、成后应通知甲方参加隐蔽工程验收，甲乙双方会同有关方面进行中间及隐蔽工程验收。五、工程及结算方1、吊顶单价为：2、付款方：3、计算方式：每平方米实际收方计算。六、工程约定1、本工程进行主要材料需经甲方指定人员签认后方可施工。2、本工程面材：600*600石膏贴面板。(覆膜板、见样品)3、32#雪花白色烤漆形凹槽龙骨。6毫米丝杆(见样品)4、其它施工要求祥见施工设计说明。5、若有施工变更，以变更后施工为准。七、甲乙双方责任1、乙方工程质量不合格应自行负责及时返修。2、乙方工程工期末按时交工，应按合同中工程总造价的% 向甲方赔偿。3、乙方在施工过程中，末按照规定操作所发生安全事故由 乙方自行承担一切
4、责任。4、甲方工程中途停建或设计变更及其它因素影响，对乙方 造成停工、窝工、返工、材料损失积压，设备搬迁等损失，甲方应按合同中工程总造价的 %进行向乙方赔偿。5、工程经验，甲方擅自提前动用或使用，造成的质量问题由甲方自行承担。6、甲方不按合同规定付工程款，乙方有权停工或撤掉材料，因此造成损失由甲方自行负责赔偿。八、争议或纠纷处理1、本合同履行期间，如有争议，双方协商解决。2、协商调解不成时，可申请仲裁或向人民法院起诉。九、附注：施工图纸或作法说明、纪要、设计变更等。十、本合同自向、乙双方签字盖章后生效，合同履行完成后自动终止。十一、本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。甲方(盖
5、章)：代表人：联系电话：电话：年 月 日乙方(盖章)： 代表人： 联系 年 月 日 工程工程合同 篇2 甲方：乙方：为共同搞好 的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内所有木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年 月 日起计
6、。6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板展开实面积，每平方米26元（含基础）。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、安全操作规程、防
7、火安全规定，对施工现场的防火安全负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、
8、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，
9、甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由
10、于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 年月日 年月日 工程工程合同 篇3 发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑法及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程概括：北京薛营民族
11、老人公寓小区雨、污排水、道路工程2、工程地点：北京薛营民族老人公寓西侧市政污水口至污水处理厂第二条：承包范围和内容发包人提供给承包人的施工图纸指定范围内的雨污水井、排水管道、顶管部分的原路面拆除、修复，土方开挖、回填及余土外运，排水管道、顶管的敷设及与市政检查井接口，雨污水井的砌筑、粉刷、井盖安装、路基、路面等相关工作。第三条：承包方式工程承包方式：包工、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修（材料费另行计算）等一切工作。第四条：合同工期、合同工期：暂定 日历天。、本工程开工日期以甲方书面通知开工为准，竣工以验收通过为标志，并以此为工期截止时间（日历天从开工之日算起）。在施工现场具备施工条
12、件的情况下，乙方应具备足够的人员、材料、设备等满足甲方阶段工期的工期要求。3、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后，阶段工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。（1）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的。（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的。（3）由于甲方原因造成乙方无法正常施工，工期顺延。以上引起的阶段工期顺延，乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响合同工期和验收交付使用时间。第五条：工程质量标准与要求1.工程质量标准：合格、按规定做好相关材料的试验及工程的检测验收工作。2.工程质
13、量验收标准：按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行。3.未经甲方和设计单位同意乙方不得擅自使用替换材料（设备），不得降低施工工艺、工序要求标准；管道标高满足院区雨污水排放要求。4.材料质量：（1）本工程材料采购使用必须符合设计要求和国家质量标准。“三证”俱全、乙方严禁使用不符合设计要求和国家质量标准的材料。（2）本工程材料应符合国家规定和省质量监督检查部门对建筑材料及产品的具体要求，国家规定必须进行检验检测的材料乙方应严格执行。材料进场后，按规定进行抽检的材料应按规定进行抽检，检验合格经监理工程师及甲方书面认可后方可使用。（3）工程质量必须符合设计图纸、相应设计文件及国家相应规范的要
14、求，严格按照设计图纸及规定工艺施工。（4）如原材料、施工工艺或工程质量不符合合同约定和发包人要求，发包人有权要求承包人停工或返工，因此发生的一切费用由承包人承担，工期不顺延，如承包人返工后经发包人检验仍不能达到合同要求，发包人有权解除合同，承包人应承担由此给发包人所造成的一切损失。第六条：合同造价本合同价款为实际发生量260元/米计算（人工），所需全部材料费按实际价格结算。所用机挖费用由乙方承担（费用按实际发生量计算）；排水检查污水井暂按20个计算，所需费用单独计算；外运渣土及道路路面恢复按实际发生量进行计算。（具体施工费明细另附说明）第七条：工程价款支付付款方式：人工费及相关材料费于年底前一次性付80%,竣工验收合格后付15%，留5%保证金，保修期满后一次性付清。（保修期两年）第八条：工程变更与现场签证1、 甲方交付的设计施工图纸、说明和有关技术资料、图纸会审纪要、书面通知，均为施工的有效依据，乙方均不得擅自修改，乙方不得擅自联系设计单位进行变更。2、 工程设计图纸“错、漏、碰、缺”的工程设计变更
