《抢险加固工程施工合同非常好.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《抢险加固工程施工合同非常好.docx（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、抢险加固工程施工合同特别好.XXX抢险加固工程施工合同发包人： XXX建设有限公司承包人： XXX水电工程有限公司二零一五年十二月八日 / word 版本.第一部分合同协议书发包人（全称）： XXX抢险加固工程承包人（全称）： XXX水电工程有限公司依据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法及有关法律规定，依照同样、自发、公正和诚实信用的原则，两方就 XXX 抢险加固工程 施工及有关事项磋商一致，共同达成以下协议：一、工程概略1.工程名称：XXX抢险加固工程。2.工程地址：南平市。3.工程立项赞同文号：南发改审批【 2015】42 号。4.资本根源：。5. 工程内容：详细详见公布的工程量
2、清单。集体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6. 工程承包范围：详细详见公布的工程量清单。二、合同工期计划动工日期：2015年12 月14日。计划完工日期：2016年4月13日。工期总日历天数： 120天。工期总日历天数与依据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量切合国家工程施工质量查收规范合格标准。四、签约合同价与合同价钱形式1. 签约合同价为：人民币（大写）零肆佰伍拾壹万叁仟叁佰玖拾陆员整(￥ 44513396元) ；此中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）零拾肆万零仟零佰叁拾叁元整(￥ 440033元) ；word 版本.（2）资
3、料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）零佰贰拾肆万零佰零拾零分(￥ 4240000元) 。2. 合同价钱形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与以下文件一同构成合同文件：（1）中标通知书（假若有）；（2）招标函及其附录（假若有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或估算书；（8）其余合同文件。在合同订立及执行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件构成部分。上述各项合同文件包含合同当事人就该项合同文
4、件所作出的增补和改正， 属于同一类内容的文件， 应以最新签订的为准。 专用合同条款及其附件须经合同当事人署名或盖印。七、承诺1. 发包人承诺依照法律规定执行项目审批手续、 筹集工程建设资本并依照合同商定的限时和方式支付合同价款。2. 承包人承诺依照法律规定及合同商定组织达成工程施工，保证工程质量和安全，不进行转包及违纪分包，并在缺点责任期及保修期内肩负相应的工程维修责任。3. 发包人和承包人经过招招标形式签订合同的， 两方理解并承诺不再就同一工程另word 版本.行签订与合同本质性内容相背叛的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中给予的含义同样。九、签订时间本合同于年月日
5、签订。十、签订地址本合同在签订。十一、增补协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订增补协议，增补协议是合同的构成部分。十二、合同奏效本合同自署名盖印后奏效。十三、合同份数本合同一式壹拾贰份，均拥有同样法律效劳，发包人执陆 份，承包人执陆份。发包人：( 公章 )承包人：( 公章 )法定代表人或其拜托代理人：法定代表人或其拜托代理人：（署名）（署名）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：拜托代理人：拜托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：word 版本.第二部分通用合同条款通用条款详见建设工程施工合同（示范文
6、本）通用合同条款补正表序号条款号原通用合同条款内容1所有内容2所有内容3所有内容4所有内容515更改6更改的估价原则删除、增补或改正后内容承包人碰到不利物质条件时，应采纳适应不利物质条件的合理举措连续施工，承包人因采纳合理举措而增添的花费已包含在风险包关连数范围内，延迟的工期予以顺延。在执行合同过程中，因为发包人的以下原由造成工期延迟的，承包人有官僚求发包人延伸工期和( 或 ) 增添花费，并支付合理收益。(1) 因为发包人的原由造成的设计更改惹起的工作量增添或额外增添的工作量，发包人赞同延伸工期和增添花费 （以发包人的原始书面文件为准） ；(2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其余特征，发
7、包人赞同延伸工期和增添花费；(3) 发包人未实时确立资料的品种、 规格造成的待料工期可按实签证顺延， 但承包人应提早 21 天以书面文件通知发包人作出决定，发包人赞同延伸工期但不增添花费；(4) 因发包人原由以致的暂停施工， 发包人赞同延伸工期但不增添花费；(5) 供给图纸延迟， 发包人赞同延伸工期但不增加花费；(6) 未按合同商定实时支付预支款、 进度款， 发包人赞同延伸工期但不增添花费；(7) 发包人和承包人两方共同以为一定延伸工期的 ( 以原始书面文件为准 ) 。因发包人原由以致的暂停施工，发包人赞同延伸工期但不增添花费。承包人无故迟延和拒绝复工的，由此增添的花费和工期延迟由承包人肩负；
8、因发包人原由没法准时复工的，承包人有官僚求发包人延伸工期但不增添花费。更改及结算计价原则结算计价原则word 版本.7所有内容不予调整16.3.1 工程计量时， 工程更改惹起工程量的增减，应按承包人在执行合同义务过程中本质达成的工程量计算。16.3.2 若施工中出现设计更改的，发、承包双方应按新的项目特点以通用条款15.4 条的商定确定相应工程量清单项目的综合单价。包干范围以内不予调整。8所有内容16.3.3 因非承包人原由的工程更改， 惹起举措项目发生变化， 造成施工组织设计或施工方案更改，原举措费中已有的举措项目，按原举措费的组价方法调整；原举措费中没有的举措项目，由承包人根据举措项目更改
9、状况，提出适合的举措费更改，经发包人确认后调整。包干范围以内不予调整。发包人应该自收到结算资料送有权审察部门审核，结算资料不完好的，审察部门在审察中随时列出要求发包人补交的资料清单，发包人应在收到书9所有内容面见告后即见告承包人14 天内按审察部门要求补交有关资料。承包人因自己原由未在规准时间内补齐资料的，审察部门有权依据已有资料进行审察，责任由承包人自负。财政审察部门接收完好完工结算资料后，按规10所有内容准时间审结。承包人应在收到审察建议后14 天内与审察部门查对，将赞同或予以改正的书面反应建议递交审核部门；逾期不递交的，视同认同。审察部门应在收到反应建议后14 天内与承包人查对。经查对后
10、，11所有内容审察部门应该在7 天内出具审察报告。审察报告应当就不接受承包人反应建议的原由和依照逐个予以说明，并列出与承包人未能达成一致建议的项目、金额清单，以书面形式送到承包人。承包人应实时对审察报告进行确认。审察报告经发、承包两方署名并加盖单位公章12所有内容经有权审察部门批复后，作为承包人向发包人申请支付工程完工结算价款的依照。承包人依据经审察word 版本.部门批复的审察报告，向发包人书面申请支付工程完工结算价款。发包人收到申请后，应立刻时予以签收，并在 15 天内向承包人支付除按合同商定预留工程质量保证金外的所有结算价款；发包人在15天内无正当原由不支付工程完工结算价款，从第 16天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并肩负违约责任；对发包人禁止时支付工程完工结算价款，承包人能够催揭发包人支付结算价款。发包人在收到支付工程完工结算价款书面申请后 28 天内仍不支付的， 承包人能够与发包人协议将该工程折价，也能够由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或许拍卖的价款优先受偿。word 版本.第二部分专用合同条款1 一般商定1.1 词语定义
