《桩 基 础 工 程 合 同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩 基 础 工 程 合 同.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、桩 基 础 工 程 合 同甲方：吉林省远兴建筑工程有限公司乙方：甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的相关文件，建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定 米，共约 根。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包截桩、接桩、等辅助材料。 桩单价：300桩按 元/米，400桩按 元/米。此单价含桩管材料费。打桩价格：按 元/米。3送桩深度要求：以
2、甲方工程部、质量检测站及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用） 4、工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期： 1、本工程定于 年 月 日开工 年 月 日竣工，总日历天数 天。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，属乙
3、方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。第五条、付款方式：（一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。（二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、桩、桩机进场预付 元。 2、打桩完工，桩测试合格余下工程款于桩基础验收合格三个月后支付清。第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。 第七条、
4、甲方责任：1、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。2、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。 3、甲方负责以书面形式提供轴线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。 4、甲方提供桩基础施工图4份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。5
5、、施工用电由甲方提供每台设备200KVA变压器，工作用电电压稳定维持在370390V，水电均由桩机进场前一天接至场地。水电费由乙方承担。第八条、乙方责任： 1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。 2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。 3、正式施工前两日提交企业资质材料、管理人员上岗证、操作人员上岗证、设备合格证、及附属设备检测合格证、施工组织设计。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。 5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。 6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项
6、意见及要求。 7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度。 8、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责。 9、乙方应做好现场，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。 10、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录，完工时按分项分部把资料整理归档，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。第九条、注意事项： 1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。 2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。 3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，
7、则由乙方负责；如属地质，则由甲方负责。 4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。 5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托 监理公司进行质量和工程建设管理。第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向当地人民法院起诉。第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 联系方式： 联系方式：签订日期： 年 月 日1
