《电力建设施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力建设施工合同（118页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电力建设施工合同电力建设施工合同1编号：（工 字）第 号（招标人）：_鉴于_ （以下简称投标人）参加_ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即_年_月_日后至_年_月_日内未经贵方许可撤回投标文件；2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同；3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币_元（大写：_）。二、保证
2、的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后_日，即至_年_月_日止。投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1 ）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币_元。（2 ）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币_元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损
3、失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起_个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照
4、法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：_保证人：_法定代表人（或授权代理人）：_年_ 月_ 日电力建设施工合同2甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用
5、地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照民法典、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求风险
6、提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延
7、误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体
8、情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、准备工期：_个日历天。2、安装工期：_个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价：_元整。大写_。2、本工程所有款
9、项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合
10、格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。（3）负责用电前的（用电协议、调
11、度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。2、乙方（1）合同签订后_日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。（7）工程完工后对甲方的相关技术人员进行培训。（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电
12、储蓄）四项手续。十三、违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按民法典执行，违约方承担对方的经济损失。十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机
13、关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败XX承担。十五、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。3、本合同履行地点：_。甲方：（公章）委托代理人：_年_月_日乙方：（公章）委托代理人：_年_月_日电力建设施工合同3甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方
14、式：全包。2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。三、工程工期1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。3、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量： 合格工程
