《工程建设招标投标合同格式版（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设招标投标合同格式版（7篇）（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程建设招标投标合同格式版鉴于_（投标人名称）已于_年_月_日（日期）提交了建设（合同名称）_的投标书（以下称投标书）。根据本文件，兹宣布，我行_（以下称银行）向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。银行名称（盖章）_年_月_日本保证义务的条件是：（a）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或（b）如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；（1）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或（2）未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其
2、书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。日期：_年_月_日银行名称：盖章：证人签字：证人所在单位及地址：工程建设招标投标合同格式版（二）鉴于_（投标人名称）已于_年_月_日（日期）提交了建设_（合同名称）的投标书（以下称投标书）。根据本文件，兹宣布，我行_（以下称银行）向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。银行名称（盖章）：_年_月_日附件本保证义
3、务的条件是：（1）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书;或如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后;（2）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书;或未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。银行名称：_（盖章）证人：_
4、（签字）证人所在单位：_单位地址：_日期：_年_月_日工程建设招标投标合同格式版（三）合同名称：_致：_ 业主：_先生们：1.在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号以后，我们，即文末签名人，兹报价以_（_），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。2.我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。3.如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。4.我们同意从确定的接收投标之日起_天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，
5、本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。5.在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。6.我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。于19_年_月_日。签字人_职务_授权代表_（楷体大写字母）地址_证人_地址_职业_工程建设招标投标合同格式版（四）合同协议书本协议书于_年_月_日由_（以下简称“业主”）为一方与_（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：l本协议书中的措辞和用语应具有下文提
6、及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：（a）中标函；（c）合同条件；（d）规范；（e）图纸；（f）工程量清单。3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在_在场的情况下，盖的正式印章如下：或业主签名：_ 承包人签
7、名：_联系人：_ 联系人：_工程建设招标投标合同格式版（五）根据本保证书，（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承
8、包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：（_）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者（b）保证人收
9、到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。代表（承包人名称）代表（保证人姓名）由（签字人姓名）由（签字人姓名）以的资格以的资格在（证明人）证明下在（证明人）证明下_年_月_日 _年_月_日工程建设招标投标合同格式版（六）合同协议书本协议书于_年_月_日由_（以下简称“业主”）为一方与_（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2下列文
10、件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：（a）中标函;（c）合同条件;（d）规范;（e）图纸;（f）工程量清单。3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在_在场的情况下，盖的正式印章如下：或业主签名：_ 承包人签名：_联系人：_ 联系人：_工程建设招标投标合同
11、格式版（七）招标人：招标范围：施工地点：本招标工程项目的工期：投标人资质及相关要求：发包人委托勘察人承担_建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。本合同依据下列文件签订：1民法典、中华人民共和国建筑法。2、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。3、_市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。5、建设工程批准文件。一、投标时间及施工工期（一）投标时间及地点1、招标时间：_年_月_日_时_分_年_月_日_时_分。招标地点：_。2、答疑时间：_年_月_日_时_分_年_月_日_时_分。答疑地点：
12、_。3、投标有效期：投标文件在开标之日后_天内有效。4、投标截止时间：_年_月_日_时_分。（二）进度计划投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。（三）工程开工和工期开工时间：_年_月_日 _年_月_日，工期历时_天（日历日）。（四）工期延误1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。（1）由发包人原因造成的延误。（2）不可抗拒的自然因素。（3）重大的设计变更。2、非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保
13、证金外，每延迟一天再罚_元。二、工程质量与验收（一）工程质量标准1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。4、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。（二）工程质量等级1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。2、本工程质量等级：
