《吊顶施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吊顶施工合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、吊顶施工合同甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法之 有关规定， 为明确双方在施工过程中的权利与义务， 经双方友好协商 同意签订本合同，并严格遵照执行。一工程名称：二、工程地址： 一、承包概况：1、工程名称：德州高速铁路站前地下停车场及地下商场吊顶装饰工 程2、工程地点：3 、承包形式 : 包工二、承包范围地下室一层的全部吊顶。三、承包单价：决算方式：按实际完成工程量乘以包干单价进行计算。四、工程期限：乙方必须按甲方要求时间组织工人进场，甲方应提前 2 日通知乙方，自乙方进场 15 个工作日内完成全部施工内容；因不 可抗力和甲方原因造成
2、的工期延误，工期顺延。五、安全施工：1. 乙方必须严格按照安全操作规程进行施工， 服从施工现场的安全文 明施工管理和土建、 安装各班组的协调工作。 施工中由于乙方自身安 全管理及施工上的原因造成的伤亡事故由乙方负责， 所发生的费用由 乙方自负。2. 乙方在施工中应对施工人员加强安全教育管理工作， 服从甲方的监 督管理与检查，佩戴劳动保护用品应齐全；严格执行甲方对环境、职 业健康、安全管理体系方面的有关规定，确保安全生产。3. 甲方负责将施工电源接至三层控制分箱， 其余施工用线等工具由乙 方负责；接电、 拆卸电线均由工地专职电工进行安装，任何人不得私 自拉拽电线，否则出现问题后果自负。4. 乙方
3、应按甲方规定安排施工人员的住宿问题，楼内不允许工人住 宿，避免触电及其他安全事故的发生， 楼内大小便者每发现一次罚款 500 元。5. 乙方工人之间（或与其它班组工人）不准出现打架、斗殴现象，否 则甲方将给予参与者每人 1000 元的罚款。6. 甲方发现乙方工人偷盗甲方材料时， 将罚款乙方被盗材料 100 倍的 金额并报公安机关进行处理。7. 乙方应服从甲方的管理， 对拒不整改或顶撞甲方人员的， 将给予乙 方每次 1000 元的处罚。8. 甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改意见或停工 整顿，并有权按有关规定进行经济处罚。六、工程量结算及款项支付：1. 材料款结算：甲乙双方签订合同后
4、， 乙方向甲方提供材料需求计划， 由甲方负责采购，材料款在乙方工程款中扣除。2. 工程款结算：甲方在乙方完成总工程量的一半时的七日内，甲方 按照乙方完成实际工程量的 80%支付工程进度款。3. 吊顶工程施工完毕经甲方、 监理单位共同验收并经竣工验收合格后7 日内，甲方向乙方付至吊顶工程总价款 95%的款项，留 5%尾款做为 质保金。4. 本工程吊顶工程总价款的 5%质保金，自甲方工程竣工验收之日起 2 年后的 5 个工作日内一次性结清（不计息） 。七、甲方责任1. 乙方工人进场后， 甲方应确保场地、 施工工作面等满足乙方施工要 求。2. 对工程进度、质量、安全等进行监督检查一笔验收等手续，督促
5、乙 方确保按计划、按要求准时完成工程量任务。3. 乙方按要求施工完毕后， 甲方应组织管理人员进行检查， 检查完毕 后再报监理单位进行验收，并与乙方办理验收手续。4. 按合同要求及时办理工程量审核和支付工程款。八、乙方责任1. 乙方工人进场必须服从甲方施工管理人员的管理。2. 乙方对甲方材料应节约使用， 因工人浪费甲方材料现象， 无条件接 受甲方的处罚。3. 乙方应安排一名负责人员常驻现场指导施工工作， 组织人员精心施 工，确保工程保质保量地完成施工，注意保护自己的成品及半成品， 不得损坏；做到文明施工、 工完场地清，应对高凳腿进行包裹防止划 伤地板砖，包装袋等建筑垃圾集中到现场指定位置。4.
6、履行在保修期间，对属于乙方责任的质量问题负责无条件修复。九、其他约定（一）. 违约责任：1 对以下内容造成工期拖延及延误的， 经甲方审核后工期可相 应顺延。1 ）不可抗力。2）甲方负责人同意工期顺延的其他情况。2. 非上述原因，工期不能按时完成的，每延误一天，甲方对乙 方罚款 1000元，并承担工期延误损失。逾期超过 5 天，甲方有权解 除合同，甲方解除合同的，乙方应承担工程总款项的5%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。 （二）施工质量1、工程应按图纸要求及设计 、施工规范及有关技术标准组织施工， 工程质量达到合格标准。 如果质量不合格， 乙方应无条件修补至合格，
7、由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。 最终检查不合格的 结算时按 80给予计算。2. 工程质量不符合合同约定的， 甲方有权要求乙方无偿限期维修或返 工，由此造成逾期交付的乙方每日按工程总价款的1%向甲方偿付违约金，超过规定期限维修或返工后质量仍不合格的， 甲方有权解除合 同，乙方应退还甲方已支付价款并承担工程总价款项5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。3. 质保期间发生的质量问题，乙方必须于 24 小时内到达现场展开维 修，如不能到达， 甲方有权委托第三方展开维修，维修费用由质保金 中双倍扣除，因延误维修造成的所有损失（含业主索赔） ，由乙方承 担。十、本合同未尽事宜双方应本着互谅平等的原则， 签订补充协议做为 本合同的附件，与合同具有同等法律效力。 如发生纠纷双方协商解决， 协商不成可申请人民法院解决。十一、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话：
