《劳务合同合集9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同合集9篇（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳务合同合集9篇 劳务合同 篇1 雇主（甲方）：住址：雇员（乙方）：住址：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，双方协商一致签订本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程地点：2、承包方式：3、承包范围：二、工期要求1、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。2、装饰阶段，乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完
2、成，拖延项目完工期，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。三、甲方的职责1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方支付劳务费。四、乙方的职责1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚
3、持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。4、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。五、质量标准按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
4、六、质量保修责任乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。七、质量验收程序1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约
5、定的质量要求相一致。3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。八、劳务费1、甲乙双方约定，乙方的劳务费为_元。2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。3、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。4、乙方承包的安装工程全部施工
6、完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_%。九、违约责任有下列情况之一，均属乙方违约：1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。5、乙方聚众闹事、哄抬工价，扰乱甲方正常工作秩序的。6、乙方有违约行为，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。发生下列情况之一，由甲方向乙方赔偿损失：1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重
7、做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_月以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。十、其他1、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。2、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。甲方：代表人：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：身份证号：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日 劳务合同 篇2 甲方：_地址：_电话：_法定代表人：_职务
8、：_乙方：_地址：_电话：_法定代表人：_职务：_甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限自_年_月_日至_年_月_日。二、乙方为甲方提供的拾花工必须身体健康无残疾，遵纪守法无劣迹，能吃苦耐劳。三、乙方为甲方提供的拾花工每人拾够_公斤就算完成本次的劳动任务，最晚返乡时间不得超过_年_月_日，如有继续愿意拾花的可继续拾花，如不愿意拾花的甲方需为其结算清拾花费用送其返乡。四、劳动报酬1.拾花实行计件工资制，多劳多得，一公斤_元支付拾花费用。同时甲方需向乙方支付劳务基金每人_元。甲
9、方每_天为劳务人员结算支付一次拾花报酬。2.工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。3.支付方式为下列第_种形式(1)现金支付(2)以银行转账方式支付费用给乙方开户行：_户名：_银行账号：_五、结算方式：由乙方管理人员统一造册，并与甲方核实确认每个拾花工完成的拾花数量，六、接运方式：由乙方组织拾花工，甲方负责接送，并承担来回运费。六、甲方为乙方拾花工办理意外伤害人身保险_元/人，费用由甲方承担，保险费按到目的地后的拾花人数为准。七、甲方为乙方拾花工提供拾花工具，免费提供住宿、水、电、做饭工具及煤或者柴火，同时乙方拾花工在保证拾花质量的前提下，甲方保证乙方民工每天有花拾(除气候
10、影响外)。八、乙方必须按约定的数量为甲组织输送拾花工，并负责教育拾花工遵守甲方的厂规民约、拾花质量、安全生产制度;拾花结束后，乙方负责收回拾花工具、炊具等物品，并如数完好的交还给甲方。九、乙方拾花工进入拾花目的地后发生的事故，属于甲方的责任，由甲方负责，属于乙方的责任由乙方负责;拾花结束后，甲方如不能及时兑现拾花等费用，造成的损失由甲方负责。十、违约责任由于一方违约，造成本合同无法履行时，违约方应支付由此造成的损失，违约金数额以实际损失额计算。若给对方造成损失，还应支付赔偿金。十一、其他1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。2._3._十二、争议解决本合同项下发
11、生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，可以提交_仲裁委员会仲裁或向_人民法院提起诉讼。十三、合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份，其中甲方执_份，乙方执_份。合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代理人：_法定代理人：_联系方式：_联系方式：_年_月_日_年_月_日注意事项1、签订合同时，提供劳务者要弄清楚接受劳务者的身份信息或工商信息，雇佣者是否有相应资质或安全生产条件，要求将这些内容明确写在合同中。2、提供劳务者要弄清自己的具体工作，并在合同中表明工作的内容和具体地点。3、劳务报酬要定清楚，避免口头约定。4、劳务报酬的支付方式与支付时间要明确5、工作内容约定明确。6、人身意外保险保险约定，提供劳务者在工作过程中有发生意外的可能，最好由雇佣者购买保险。7、
