《工程合同锦集八篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同锦集八篇（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程合同锦集八篇 工程合同 篇1甲方：_乙方：_x经甲乙双方友好协商，甲方行政村的水泥路面承包给乙方，工程造价款约21万元，每平方米44元。甲方要求使用混凝土（简称商混），路面的厚度为10公分（检验）。（一）工程限期20_年20_年日，因天气、人为造成的施工困难，双方不宜追究，甲方提供水电方便，费用乙方自理。（二）在施工期间，乙方负责保养路面。（三）付款方式：随工程进度付款，大致分为三次，机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%，二次付总工程料款造价的40%，最后付总工程料款造价的20%。(按实际路面面积全部结清)。（四）因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延，造成乙方工程的一
2、切费用由甲方承担：（五）工程方面甲方负责随时抽样检查，不合格及时返工；（六）施工期间一切事故由乙方负责；（七）一切工程路面随形整平由乙方负责；（八）未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。（九）工程质量c25甲方随时抽检。（十）本合同一式二份，甲乙方各执一份，自签订之日起即可生效。甲方：乙方：20_年月工程合同 篇2发包人:(以下简称甲方)勘察人:(以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本
3、合同，共同遵守。1：工程概况1.1工程名称：会议餐饮楼地勘工程1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内1.3工程规模、特征：详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或岩土工程勘察规范GB50021-20_(09)中相关条款。1.5预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。2.3提供勘察工作范围地下已有
4、埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。4：开工及提交资料的时间4.1本工程的勘察工作定于20_年4月2日开工，20_年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝
5、工等)时，工期顺延。4.3本工程勘察费按：勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。5：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘
6、察费。5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。5.2.3勘察过程中，根据工程的
7、岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。6:违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工
8、作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。7：其它约定事项：本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3委托方（
9、甲方）： 承包方（乙方）：为了保证工程设计任务的顺利完成，依照中华人民共和国经济合同法，建设工程勘察设计合同条例和湖南省经济合同管理办法（试行）,经甲乙双方协商一致订立本合同，条款如下：第一条 工程任务名称工程量清单编制。 第二条 勘察设计任务依据 受甲方委托。 第三条 工程概况本合同设计路段为，全长km，拟建为 级公路，设计车速 公里/小时，汽车荷载等级：公路-级。本次设计内容为：工程量清单编制 第四条 双方责任（一） 甲方责任在乙方进行清单编制时，负责协调关系，并提供协助。 提供当地的主要工程材料、人工价格。 按双方签定的合同要求及时支付工作费用。（二） 乙方责任按国家技术规范、标准、规程
10、及发包人提出的编制要求，进行工程量清单编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的编制成果，并对其负责。2、负责解释编制文本相关技术问题。3、按规定对清单工作进行保密，不将成果数据外泄。4、按业主要求的时间提交清单编制成果资料一式陆份。第五条 设计费金额和费用付拨办法经双方协商，甲方同意向乙方支付 元整（￥ 元）作为本次工作费用。合同签订后五日内甲方向乙方预付40%设计费，计元，乙方交付设计成果后，甲方付清全部设计费用，不留余款。第六条 违约责任甲方：按建设工程勘察设计合同条例办理。乙方：按建设工程勘察设计合同条例办理。 第七条 其它约定合同一式四份，双方各持二份；其他未尽事宜，双方协商解决。第八
11、条 双方签章工程合同 篇4经市府基建办施工处批准，本工程于_年_月_日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：_；层/幢；_；建筑面积_；建筑面积m2，道路：_；给排水管道：_；构筑物：_。（二）承包范围：承包按_号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道
12、路、桥梁、土石方工程等。（三）承包金额内未包含的工程项目：_第二条工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。 全部工程造价按下列办法办理：（二）承包方式：1按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。2按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。3工程质量标准要求：_第三条工期（一）按定标（或双方）规定总工期_天（日历天从开工之日算起）。（二）开工日期：_；竣工日期：_（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。1甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、
13、电源未接通；2因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7甲方财力不足导致停工窝工者；8甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。第四条材料、设备供应（一）工
14、程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场（仓库）。（二）工程材料及设备，由_方采购供应至场地（仓库）。（三）工程设备，由_方采购供应至_向_方交货。（四）钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。（五）购买三大材料所需的外汇由方负责解决；装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。（六）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。第五条双方责任（一）甲方责任：1办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽的障碍物资料
