《关于承揽加工合同范文锦集八篇(范本精选).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于承揽加工合同范文锦集八篇(范本精选).doc（143页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于承揽加工合同范文锦集八篇(范本精选)承揽加工合同 篇1承揽方(甲方)：_定作方(乙方)：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_加工费：_单位总价：_第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_型号
2、：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_单价：_总价：_图纸、技：_术资料及：_交付时间：_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：_交付时间：_交付地点：_交付数量：_包装要求：_检验方法：_运输方法：_运费承当：第六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，
3、应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同
4、规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业
5、，有权签署并有才能履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不
6、利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密(技术信息、经营信息及其他商业机密)予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但
7、不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、 、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由
8、此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进展解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或
9、其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_承揽加工合同 篇2甲方：_公司法定代表人：_乙方：_代理人：_甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案_年_民 终字第_号达成如下和解协议：1、甲方确认甲乙双方于_年下半年未发生_加工业务，该业务系_、_擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，_、_不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托受权，事后
10、乙方已出具声明对无权代理行为回绝追认。2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。3、双方无其它经济纠纷。4、本协议自双方签字后生效。甲方：_法定代表人：_乙方：_代理人：_年_月_日承揽加工合同 篇3订做方以下简称需方：承揽方以下简称供方：订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板，根据中华人民共和国合同法规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额：此合同单价为税前价品名 规格 数量 单位 重量吨 单价元/吨 价款元 备注箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约
11、计重量总计总金额大写 柒万柒仟元整二、 技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；三、 质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关标准要求，并配合甲方的监视检查；四、 交货地点：供方厂内验收交货；五、 交货时间：合同签订生效后， 第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日 交货。六、 计量方式：需方以标的物加工过磅重量进展结算；七、 结算方式：合同签订后需方预付材料款 贰万伍仟 元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项以实际加工产品数量、品种为准。八、 标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所
12、有。九、 运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承当运输费用.工地卸车及其它费用由需方承当。十、 本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。十一、 违约责任：由违约方负责；十二、 解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同 件同样有效。十四、 本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。订 做 方 ： 承 揽 方 ：单位： 单位：法定代理人： 法定代理人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：开户行： 户 名：帐 号： 卡 号：邮
13、编： 邮 编：签订时间：承揽加工合同 篇4甲方: (委托方)乙方: (承揽方)经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。一、 产品名称及加工数量。名称：不锈钢水泥焊接轨道板。 数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。二、 相关事宜:1、 由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。 乙方按产品图纸规定要求进展加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。 产品出厂的运输费用由乙方承当，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承当油料消耗及搬运事宜)3、 产品出厂前由
