《装饰工程合同书标准模板（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰工程合同书标准模板（六篇）.doc（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装饰工程合同书标准模板甲方：_乙方：_甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：一.工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。4.乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。5.双方商定本工程_个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_年_月_日起（日期以施工材料进场的第二天计）二.甲方工作1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能
2、部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。2.向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。3.对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。4.按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。三.乙方工作1.乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各
3、项质量检查和施工记录。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。四.关于工程价款及结算的约定1.本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%（含设计定金），乙方才进场施工。2.工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算（以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算）总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。3.施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。五.关于材料供应的约定1
4、.本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。2.凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六.关于双方责任的约定1.因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：A.不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间（含加班时间）：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供
5、的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。2.乙方责任A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。七.关于设计与施工及验收的约定1.乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确
6、认签字认可后乙方方可施工。2.乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。3.在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料（因变更设计而无法利用所造成的材料浪费）等费用清单。4.隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。5.工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时
7、间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用。八.奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方_元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的_%加付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付_元违约金。3.工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方
8、赔偿对方由此造成的经济损失。九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日装饰工程合同书标准模板（二）甲方：（委托人）乙方：（承包人）经双方友好协商，根据相关法律法规，甲方装饰装修工程有关事宜达成以下协议：第一条：承包内容1.工程承包方式：包工包辅料2.开工日期：竣工日期
9、：3.工程总造价：第二条：双方责任1.甲方提供水电2.甲方对工程质量，进行精度监督检查，对所有进场材料进行验收，验收合格，方可使用。3.乙方必须根据甲方要求进行施工。4.在施工过程中，出现的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。第三条：付款方式乙方进场一星期后甲方付给乙方人民币工程途中付款人民币工程全部结束后验收合格支付全部余款。甲方（签字）乙方（签字）签订日期_年_月_日装饰工程合同书标准模板（三）发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定。甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就发包人室内装饰装修工程有关事宜协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工
10、程名称：2、工程地点：3、承包范围：参见合同附件（二）装饰工程预算书所列项目。4、工程承包方式：双方商定采取下列第（1）承包人包工、包料;（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;（3）承包人包工，发包人包料。第二条工程价款工程价款（大写金额）叁拾伍万壹仟玖佰伍拾肆元整详见合同附件（二）装饰工程预算书。第三条付款方式1、双方约定按以下第2、特别费用的约定a、施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。b、施工过程中，由于乙方的原因违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。c、合同附件预算表中没有列明税费的，税费
11、由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的，由乙方负责缴交。3、乙方按双方签署的预算附件项目执行，如甲方增加新的工程项目，经双方协商，另行签署补充合同，其工程项目涉及的款项，甲方应先预付30%的工程款，工程进度到50%时，甲方在验收前支付给乙方工程款。如其工程材料款项大于该项目的50%，甲方应按实际比例先支付给乙方备料款。第四条质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。工程验收标准，双方同意参照_市地方标准DB3130_1999住宅装饰装修验收标准规定。2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加或减少的费用，应另签定补充合同。4、凡由甲方自行采购的
12、材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由甲方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第五条材料供应1、甲方所提供的材料均应用于合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪做它用。2、乙方提供的材料，未按附件（二）所报的价格或底于报价和品牌.设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备、，必须是符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场。如延期，施工工期顺延，并按延误工期处罚，按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负
13、责赔偿。第六条工程期限1、工程期限天，开工日期年日，竣工日期_年11_月01_日。2、如果是乙方原因而延迟完工，每日按3、甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。4、在施工中，因工程质量问题，双方意见不一致而造成停工，均不视为误工或延迟工期，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以保证继续施工。5、施工中如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方承担全部施工费用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。6、施工中，甲方未经乙方同意
14、。私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条工程验收1、工程质量验收,（按附件二图纸报价材料等验收）,除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部竣工后，乙方通知甲方进场竣工验收。2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在十天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任，甲方自行搬进入住，视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时间内前来验收，应及时通知乙方，另定日期，但甲方应承担工序及工程的竣工日期。4、甲方验收工程合格后，双方办理工程结算和竣工移交手续。第八条其他事项1、乙方指派（姓名）为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要
15、求组织施工，保质保量按期完成施工任务。2、乙方负责施工现场的安全、.严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。发生，必须尽快负责修复或赔偿。3、乙方必须做好对施工人员参加各类人身保险.一但发生事故乙方自己解决.对甲方无关系.4、乙方严格履行合同，实行信誉工期。5、乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。在保修期内由于乙方施工不当造成的质量问题，乙方无条件进行维修，如果由于甲方使用不当，造成的装饰面损坏或不能使用，乙方酌情收费进行维修。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使双方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条争议解决1、本合同履行期间。双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决，或凭本合同和乙方开具的统一发票向_市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。2、当
