《建筑安装工程设计热门协议书样本（七篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装工程设计热门协议书样本（七篇）.doc（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑安装工程设计热门协议书样本安装工程合同于_年_月_日，联洋航运有限公司（简称甲方），与蓝天船用设备*限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。1.安装工程名称：12V400ZC型主机。2.工程地点：甲方_港口。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方_在甲方港口建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括12V400ZC主机试验运行。5.安装工程总价格：_美元整。6.安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15，即_美元整；第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15，即_美元整；第3期：在安装管路时，甲方付
2、给乙方工程总价10，即_美元整；第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40，即_美元整；第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10，即_美元整；第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10，即_美元整。7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1计算，即_美元整。8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程
3、费用及材料费，予以支付。9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继
4、续施工，按合同第10条规定结束。12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_年。13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。附件包括：（1）图样；（2）估价单。15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12V400ZC主机保养服务_年，每六（6）个月派员一次维护正常运
5、行。本合同按双方所签日期生效。甲方：_ 乙方：_由：_ 由：_承包人（Contractors）。承包人与欲求安装工程的业主（Promoters）双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。工程承包有综合承包人（总承包）（GeneralContractors）和专业承包人（SpecialistContractors）。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用
6、的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。建筑安装工程设计热门协议书样本（二）订立合同双方：_建设单位_，以下简称甲方;拆迁户（单位），_市（县）_区（镇）_街（路）_号房主（代表人），以下简称乙方。根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。一，乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共_平方米原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准，全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方
7、拆除费）。甲方负责于_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。二，乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：_1，乙方自行找房周转，每人每月补助_元;2，由
8、乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_元;3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。四，甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，层_号，配有_等设备。五，乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等_人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。六，甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_%向乙方偿付
9、违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金）;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。七，其它：_.本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，
10、须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，交_市（县）房地产管理局，_银行，建委，计委等单位各留存一份。建设单位（甲方）：_（公章）拆迁户（乙方）代表人：_（盖章）地址：_ 地址：_代表人：_ 代表人：_电话：_ 电话：_银行账户：_ 银行账户：_年_月_日 _年_月_日建筑安装工程设计热门协议书样本（三）工程名称：_委托单位：_设计单位：_设计编号：_合同编号：_建设单位（甲方）：_
11、设计单位（乙方）：_为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_元，建设地点在_。二、甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工
12、图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙
13、方的义务2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法本设计合同
