《建设工程施工合同书范文（8篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同书范文（8篇）.doc（118页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同书范文工程投资建设合同书。一、项目概况二、项目投资建设方式三、项目回购方式四、合同价格五、工程开竣工时间六、质量标准七、组成合同文件八、乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设九、合同文本一式十份十、合同生效投资建设合同主要条款一、总则二、项目概况三、合同价格及支付四、合同价格的调整五、双方的义务和权力六、对乙方的规定七、工程建设八、担保九、融资十、项目移交十一、违约十二、合同终止十三、不可抗力十四、争议解决十五、其它条款建设工程施工合同书范文（二）建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况
2、，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：xx学校运动场及三期围墙工程2、工程地点：xx商贸学校3、工程内容：xx商贸学校运动场及三期围墙工程。4、承包范围：根据甲方提供的设计文件（包括设计图纸、会议纪要及更改通知等）的建筑安装工程。第二条承包形式与工程造价1、本工程的承包形式：包工包料。2、工程造价：、xx商贸学校运动场工程计人民币、xx商贸学校三期围墙工程计人民币、以上两项工程合计人民币第三条工程结算和付款方法1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按_年_月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的
3、工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。3、资金开户银行：甲方开户银行：_ 帐号：_乙方开户银行：_ 帐号：_第四条工程施工期限及竣工验收。1、三期围墙工程项目总工期为45天，于_年_月_日开工至_年_月_日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于_年_月_日开工至_年_月_日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。3、工程竣工后，乙方应提
4、前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。第五条工程质量1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到（合格）。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。第六条甲、乙双方分工协作1、甲方应负责：（1）甲方派为住工地代表，依照施
5、工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。（2）甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。（3）施工前应做施工现场的“三平一通”，提供设计标高。（4）组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。（5）对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。（6）及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。2、乙方应负责：（1）乙方派为本工程的负责人。（2）组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。（3）确保施工有计划进行。（4）确保工程进度按签订工期内完成，每月底应
6、将下月施工进度计划表报送甲方。（5）认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。第七条其他事项第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。建设单位：施工单位：法人代表：_ 法人代表：_现场代表：现场负责人：签订日期：_年_月_日建设工程施工合同书范文（三）建设单位（以下简称甲方）_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_
7、职务：_拆迁户（以下简称乙方）_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_根据_建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其
8、挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助_元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_元;3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免
9、收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备。第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一致签同意_作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金）;甲方
10、如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条其他约定：_.本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能
11、解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，交_市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。建设（甲方）_（公章）拆迁户（乙方）_（公章）代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书范文（四）建设单位（甲方）：施工承包单位（乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_元工程期限：_年_月_日起至_年
12、_月_日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二
13、次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。建设单位（甲方）签章：施工单位（乙方法人）签字：_年_月_日建设工程施工合同书范文（五）工程投资建设合同书。一、项目概况二、项目投资建设方式三、项目回购方式四、合同价格五、工程开竣工时间六、质量标准七、组成合同文件八、乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设九、合同文本一式十份十、合同生效投资建设合同主要条款一、总则二、项目概况三、合同价格及支付四、合同价格的调整五、双方的义务和权力六、对乙方的规定七、工程建设八、担保九、融资十、项目移交十一、违约十二、合同终止十三、不可抗力十
