《制作安装合同官方版（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制作安装合同官方版（三篇）.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、制作安装合同官方版甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。第三条、施工工期总工期为。开工日期为，预定截止工期日期。第四条、付款方式1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙
2、方预付款元，元整）。2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：_元整）。3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：_元整）。4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。3、提供现场临时用水、用电接入点。4、提供的图纸要符合安全结构。乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。2、必须严格按甲方要求施工。
3、因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第
4、六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：_ 乙方：_电话：_ 电话：_年_月_日年制作安装合同官方版（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，为确保工程质量、进度、安全，明确双方职责，顺利完成本工程，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：扬州市扬子江
5、南路与兴扬路交汇处西北侧第二条承包范围及方式2.1工程范围：全部施工内容。2.2承发包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包消防验收合格、包乙方承包合同工程范围内甲方对业主的所有承诺。第三条合同价款及结算方式3.1本工程采用一次性包干含税综合单价，具体含税包干单价、暂定数量、暂定总价及部分技术要求如下表所示：3.2以上综合单价均为含税包干单价，为完成招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括防火门及五金配件材料费、制作费、包装运输费、装卸费、安装费（含安装辅助材料费用）、施工设备（含进退场和安拆费用）、水电费、措施费、管理费、利润、检验试验费、材料损耗及风险、税金及安装前后按照国
6、家和业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用等所有一切费用。3.3本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用，其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出，以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。3.4本工程最终结算方式：按照包干单价乘以洞口尺寸面积数量结算，单价包干不调整，数量按实计算。第四条材料及工程质量要求4.1本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准，乙方必须严格按规定组织施工。4.2本工程所使用的防火门均符合国家及地
7、方规范要求，木质防火门制作安装应满足防火门通用技术标准GB12955_技术规范及验收要求，同时须满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。4.3本工程要求，乙方如达不到该标准进行返工，所有返工发生的费用均由乙方自行承担。4.4隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。4.5保修期内如出现质量问题乙方必须即时赶到现场进行维修，如未按时到场甲方因此发生的一切损失由乙方负责。非因人为因素造成的质量问题，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内修复。在保修期内乙方设专人负责，如人员有变化，承包人应立即以书面形式通知甲方;如因联系中断，有关维修工作甲方有权雇请第三方完成，费用从乙方保修金中扣除
8、。因乙方不能按要求及时到位进行维修，或因一次维修不能满足使用要求的，甲方或物业公司有权雇请第三方进行维修，所发生的费用以市场价为原则，根据甲方或物业公司与第三方维修单位之间所发生的实际费用，在乙方保修款中给予扣除。第五条付款方式5.1门框、门扇到现场安装完毕并经甲方、监理及总包方验收合格后_日内支付至合同价款的50%。5.2经消防部门验收合格且结算完成后支付至结算价款的80%。5.3第二年验收合格对应日一个月内付至总结算价的95%;。5.4保修期为贰年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满后，无任何问题一次性将5%余款付清。5.5在甲方每次支付工程款之前，乙方应向甲方提供等额合法的完税建筑业发票
9、，且工程款支付申请须经监理签字认可。第六条工程工期6.1本工程工期以甲方及总包方提出的进度计划为准。6.2乙方必须无条件配合甲方和总包方做好工程进度规划，确保不会因乙方原因引起工期拖延，否则因乙方拖延工期造成甲方的所有损失由乙方负责承担。第七条甲乙双方责任7.1甲方应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。7.2在乙方施工期内，甲方应向乙方提供施工现场现有的道路、垂直运输机械、材料堆场、施工现场设施。7.3乙方应服从甲方和监理管理，配合甲方做好现场文明施工，建筑垃圾运至甲方指定的堆场。乙方应按国家相关规定配备专职安全员，所有材料及设备运至施工现场，卸车及成品、半成品保护
10、、材料保管等由乙方自行负责，若有损失跟甲方无关。7.4乙方配备的管理人员必须满足甲方和业主的要求，以满足工程施工需要。乙方对甲方发出的正确指令应立即执行，服从甲方在施工现场的统一领导和协调工作。7.5甲方提供施工所需水源、电源至分配箱，开关箱、电线电缆、照明等需乙方自行配置。7.6乙方必须保证在施工期间所使用的所有机械设备均安全可靠并符合要求。7.7乙方需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告，以及本工程消防验收所需要的一切资料凭证，以便产品验收。7.8乙方应提供优质售后服务，质量问题两年内免费保修。7.9乙方须现场核对结构洞口尺寸后下料、加工及安装。乙方应按照甲方和监理要求
11、先行安装门框，待具备条件并对门扇尺寸核实无误后，经甲方同意再安装门扇。门框、门扇安装完毕后，乙方应根据甲方和总包要求，前来补漆和修补。修补及补漆费用已经含在包干单价中，不另外计取。7.10乙方应严格遵守甲方的管理制度，按时参加有关工程会议，服从统一安排，遇到具体问题，及时与总包、监理及甲方进行联系和对接，确定施工方案后施工。7.11乙方应按工程验收规范要求负责竣工验收等有关资料的编制，经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。7.12乙方应负责消防管理部门的公共关系协调，并承担相关费用。第八条安全生产和文明施工8.1乙方应服从现场总包、监理及甲方的统一管理，遵守现场安全纪律和规章制度，注意其他单位
12、施工成品保护，由于乙方原因造成其他工程的损失，责任由乙方承担。8.2本工程乙方现场施工必须做到安全生产、文明施工，按照安全十大规则操作，不规章作业，不冒险作业。8.3乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方和总包对安全、标化管理的有关规定，并承担由乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。8.4乙方对进场施工人员必须做好安全教育培训，特种作业人员如电工等必须持有效特种作业上岗证上岗作业，否则由于乙方原因发生的安全事故及火灾等引起的一切损失由乙方负责承担。8.5乙方作业人员无论施工场内外，所有发生的交通意外、疾病、打架斗殴等等均由乙方自行负责承担。8.6乙方施工期
13、间所有施工机具、材料、劳务工资等外债均与甲方无关。第九条其他9.1本合同一经订立，双方不得以任何理由推翻合同条款内容。9.2本合同未尽事宜，双方另行商定。9.3双方有争议，协商不成时，可起诉于工程所在地人民法院。9.4本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。9.5本合同所有附件及补充合同与本合同具有相同的法律效力。第十条防火门技术参数及配件品牌表（附件一）甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日制作安装合同官方版（三）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、建设工程施工合同（GB_1999
14、_0201）及山东省有关规定，双方根据分工负责、配合协作的精神，经充分协商一致，订立本协议，并严肃执行。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.31.4工程材料：1.5承包方式：1.6工程期限：本工程自月至月日止全部完工。经双方协商，发生以下情况，经甲方确认，顺延合同工期。1.6.1人力不可抗拒的灾害面被迫停工者;1.6.2甲方变更计划而影响施工者;1.6.3甲方未按期支付工程款影响施工者;1.6.4其它非乙方责任影响施工者。1.7本协议合同造价暂定为人民币（大写）：第二条工程款支付合同签定后付总价格的50%现金，安装完付清尾款_元。第三条工程质量3.1甲方根据行业质量验收规范和评定标准对乙方进行检查和验收，乙方必须严格按照质量验收规范和标准进行施工，制作及安装工程均必须达到合格标准;3.2乙方必须服从甲方质量监督人员的检查监督，发现不合格的情况后，甲方有权要求整改。第四条安全责任4.1乙方负责保证现场施工必须的安全防护措施和劳动保护措施，必须保证安全施工，若工程期间造成安全事故，由乙方全权负责;4.2工程结束后若出现任何质量问题伤及人身安全者，由乙方全权负责。第五条双方一般的权利和义务5.1发包人职责：5.1.1按合同约定及时拨付工程进度款;5.1.2指定专
