《设计施工合同模板（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计施工合同模板（六篇）.doc（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、设计施工合同模板发包人（甲方）：承包人（乙方）：按照中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、诚实、信用的原则就九环紫荆城样板房工程施工承包事宜，签订本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：建筑结构：框架剪力墙结构建筑面积：约270平方米（设计图纸面积）。二、承包范围：1、工作范围：4#楼西单元一层大堂、电梯厅，一层至三层楼梯间、301房、302房2、工作内容：按甲方提供的建筑图纸和装修要求及国家精装修验收标准完成以下工作：1）、砌体、构造柱、二次结构施工，地面水泥砂浆找平细拉毛（完成至不贴地面砖），外墙水泥砂浆抹灰，内墙混合砂浆抹灰、刮腻子、刮仿瓷涂料，天棚混合砂浆抹
2、灰、卫生间防水，机电、门窗安装的塞缝、收边、收口，阳台栏杆、楼梯栏杆制作、安装、油漆。2）、材料人工搬运，外墙脚手架搭设，必要的现场安全防护。3）、窗边打胶。4）、卫生清理、成品保护。5）、除砌块、钢筋外的其他材料的采购、运输、保管（含机电材料）。6）、三层顶、四层顶堵洞、防水。7）、甲方安排的其他工作。三、施工工期自本合同签订之日起，30个日历天完成本承包范围全部内容。四、承包方式包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。五、承包价款以结算价为总承包价。六、结算方式按湘建价【_】_号湖南省建设工程工程量清单计价办法、_年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准、宁乡建设造价_年第2期价格计算总
3、价，人工工资按湘建价_号文调整计取。总包单位提供的材料按定额消耗量扣除。七、付款方式1、全部承包范围的施工内容完成后经监理方、甲方代表验收合格后，凭甲方审定确认的工程结算总额，甲方支付乙方工程结算总额的95%；留存结算总额的5%作为质保金，两年后返还。2、上述付款由乙方填写工程结算款，经监理部负责人、甲方工程部签证确认甲方财务负责人审批同意后七日内付讫。八、技术要求和设备、材料1、乙方进场的材料的质量必须符合设计要求，符合国家、地方有关质量技术标准、规范的要求。必须附有出厂合格证和质量保证书。必须符合本合同主要材料清单约定的品牌、规格、产地的要求。必须由甲方工程部、监理部负责人验收、核对、签字
4、认可后方可投入使用。不在上述要求范围内的材料、不得进入现场。2、乙方如在施工中使用不符合设计要求、本合同要求以及相关标准要求的设备材料，甲方、监理方有权制止施工和要求乙方拆除重建并承担所发生的费用。因此延误的工期不得顺延。3、乙方应对进场的设备、材料妥善包装和保管，由于保管不当造成的损坏、失窃等损失由乙方负责。九、质量验收标准与质量保证期质量验收标准按国家建设部建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行。质量保修期两年。保修期内乙方免费更换或维修因材料或施工不良发生的任何质量问题（不包括人为因素损坏）。维修响应时间不超过24小时，问题解决时间在一个工作日内（重大问题可另
5、议），每超过一天，则按500元/天处罚，罚金在质保余款中扣除。十、工程变更双方按如下方法确认工程变更：1、甲方出具的变更，应提前3天以书面形式向乙方出具变更通知。涉及到工程承包总额增减的，按实际发生额增减承包总额。2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更、材料的增减、换用，须经甲方确认同意，方可实施。未经甲方同意，乙方擅自更改材料品牌、数量、厂家而造成返工由乙方承担一切损失费用，并赔偿甲方的相关联损失，工期不予顺延。十一、甲方责任与义务1、向乙方提供必要的土建施工图纸和文档资料。2、组织技术交底。3、提供乙方施工用电、用水至施工现场。4、监管设备、材料和施工质量，及时办理隐蔽工程
6、验收。5、按合同约定时限向乙方支付工程款并及时办理工程结算。十二、乙方责任和义务。1、工程施工期间，不得拖欠民工工资和材料供货商货款。2、自觉接受甲方和监理人的管理，按本合同规定的质量和进度要求完成工程施工。乙方施工用水、电须装表计量，并承担费用。3、施工期间应允许其他专业施工队伍跟进施工，并应积极配合和提供方便。4、自行解决施工人员办公与生活设施。工程验收合格后，其施工设备、人员无条件撒离，不得以任何原因滞留占用甲方场地和房屋。5、确保安全、文明施工。如施工中发生安全事故，一切经济损失、法律责任均由乙方负责。6、及时配合其他专业做好预留预埋。如造成其他专业停工、窝工、成品、半成品损失，全部费
7、用由乙方方承担。十四、违约责任乙方未按合同工期完工，按100元/天向甲方支付延误工期违约金。如乙方的材料、施工质量达不到验收标准，乙方必须无条件整改或返工，由此而给甲方造成关联损失的，由乙方负责赔偿。十五、合同争议的解决合同执行过程中的争议或纠纷，首先由甲、乙双方协商解决。协商不成时，可向项目所在地地人民法院诉讼解决。十六、其他1、为便于施工现场管理，甲方委派为现场代表，监理公司委派为现场代表。乙方委派为现场代表，联系处理施工现场的日常工作。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协
8、议与本协议具有同等效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日设计施工合同模板（二）甲方：_乙方：_甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_市梅林原深华石场内。二、工程量：约_立方米。三、工程造价：_元人民币。四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_%，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：（一）甲方责任：1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。（二）乙方责任：1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2
9、.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。3.作业人员持证上岗。4.加强安全警戒工作。六、违约责任：1.乙方按甲方要求完成爆破施工。2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日设计施工合同模板（三）发包方（甲方）承包方（乙方）姓名：单位名称：住所：注册地址：工作单位：联系电话：_ 联系电话：_甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭装修工程，经协商达成以下协议：1
10、.工程概况：1.1工程地点：1.2工程内容：1.3工程承包方式：1.4工程期限：天。开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日因甲方未履行合同或因工程变更、停水、停电以及其它不可抗为因素影响工期的，工期顺延。因乙方未履行合同或由于乙方原因造成工程返工的，返工费由乙方承担，工期不延期。2.甲方工作范围2.1在工程开工前，甲方需对乙方的施工图纸进行签认，在图纸签认后，施工过程中如发生变更，按工程变更处理。2.2负责提供水源、电源。2.3负责协调与邻居的关系。2.4对需拆改原建筑物结构或设备、管线，负责向有关单位办理相应手结。2.5施工期间甲方如需使用部分居室的，负责施工现场的保卫及消防。2.6负
11、责工程质量和进度的监督及验收。3.乙方工作范围3.1严格按照合同及报价约定的项目认真施工，按期优质完成工程。3.2施工中严格执行有关的安全操作规程及质量标准。3.3严格执行有关施工现场的管理规定，不得干扰居民正常休息及污染环境。3.4负责保护好室内家具和陈设。3.5保证居室上、下水管道畅通和卫生间的清洁。3.6因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。3.7保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。4.工程变更工程内容及做法如需变更，甲、乙双方必须协商一致，相关费用的调整需双方同意，签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。5.材料供
12、应5.1按乙方编制的本合同装修工程材料、设备明细表所约定的供料方式和内容进行提供。5.2乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方并提供材料、设备产品的质量、环保合格证明及对所购材料设备质量负责。6.工程验收6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行验收;（1）材料验收（2）隐蔽工程验收（3）竣工验收6.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提供交其施工部分的水电改造图。6.3本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防
13、渗漏工程保修期限为五年。7.违约责任7.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。7.2甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款，每延期一日，应当向乙方支付延迟部分工程款2的违约金。7.3由乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额27.4由于乙方责任导致工程质量不合格，对工程质量不合格部位，乙方必须进行乇底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按7.3的标准支付违约金。8.争议解决方式本合同项下发生争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解
14、解决不成功的，向人民法院起诉，或向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。9.工程预算9.1双方商定，本工程合同造价为该价款仅作为付款依据，实际工程款待完工结算时根据实际工程量结算。9.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到工程结算资料后无异议，双方应填写工程结算单。甲方应在工程结算单签字后结清工程全部款项。9.3付款方式：甲、乙双方商定按如下方式进宪工程付款：a.合同签定后，甲方付合同总款的b.乙方木工进场时，甲方付合同总款的，计人民币￥元大写元，给乙方作进度款。c.乙方木活做完90%，开始油漆时，甲方付合同总款的，计人民币￥元，大写元，给乙方作进度款。d.余10%尾款，计人民币￥元，大写元，待乙方工程完工甲方验收合格后一次付清，该款项以结算单总款为准。甲方：_ 乙方：_签字：_
