《2023年关于加工承揽合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于加工承揽合同（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年关于加工承揽合同关于加工承揽合同1承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付
2、时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费担当第六条加工费结算方法与时间第七条乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同
3、规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx偿付违约金。5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx的违约金。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿
4、甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。第十条声明及保证（一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政
5、机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生
6、效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私（技术信息、经营信息及其他商业隐私）予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马
7、上将事故状况书面告知另一方，并应在xx天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条通知1依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2各方通讯地址如下：xx。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受xx国法律管辖并按其进行说明。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由
8、有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：（1）提交xx仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具
9、有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx地址：xxxxxx地址：xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xxxx签订地点：xxxx关于加工承揽合同2定作人：签订地点：承揽人：签订时间：年月日第一条 加工物、数量、酬劳、交货期限加工物规格计量、酬劳、交货期限及数量数量名称、型号单位、单价金额合计合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）其次条 定作人供应的材料材料规格计量数量质量供应日期消耗定额名称型号单位（注：空格如不够用，可以另接）第三条 承揽人对定作人供应的
10、材料的检验标准、时间及提出异议的期限：第四条 加工物的技术标准、质量要求：第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：第六条 加工物的包装要求及费用负担：第七条 定作人供应技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：第八条 承揽人发觉定作人供应的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。第九条 定作人（是否）允许第三人完成加工物的主要工作。第十条 加工物的交付方式及地点：第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：第十二条 酬劳的结算方式及期限：第十三条 定作人在年月日前交定金（大写）元。第十四条 本合同解除的条件：第十五条 定作人未向承揽人支付酬劳的
11、，承揽人（是否）可以留置加工物。第十六条 违约责任：第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十八条 其他约定事项：定作人（章）：承揽人（章）：居处：居处：法定代表人：法定代表人：居民身份证号码：居民身份证号码：托付代理人：托付代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）账号：账号：经办人：邮政编码：邮政编码：监制部门：印制单位：关于加工承揽合同3甲方(定作方)：_乙方(承揽方)：_依据中华人民共和国合同法规定，结合
12、本工程实际状况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。一、加工制作内容1、按甲方供应之图纸加工，甲方供应图纸项目全称为。2、制作内容(1)主钢构：由定作方供应钢板材质：_;系列：_;吨位：_;单价约_元(大写：_);(2)次钢构材质：_;吨位：_;单价约_元(大写：_);(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方供应油漆，刷面漆道，底漆道。二、合同价款及结算方式1、合同总价暂定为_元，(大写_)(以实际决算为准)。2、合同签订当日甲方付_元，(大写_)给乙方作为合同定金(最终一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论
13、重量进行决算(以现金或转账)。最终一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。三、质量要求1、乙方必需根据国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)仔细加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。2、乙方需向甲方供应原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。3、要求第三方检测单位为：(1)检测内容：抗滑移系数试验超声波探伤检测钢材力学性能复验(2)其他检测项目：。(3)试验检测费用：合同价格甲方自理四、交货地点和时间1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。2、交货时间：20_年_月_日起先提货。五、包装及运输1、乙方负责装车，装车时应根据规定要求进行装运。要求运输公司运用足够数量的.垫木，尽量避开运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。2、甲方负责运输，运输标记应当按要求实施(详细要求由甲方在发运前另行交底)。3、运输费用由甲方担当，构件到位后甲方负责卸车。六、双方权利及义务1、甲方向乙方供应完整的构件图纸套，并签字认可。由乙方根据甲方图纸进行加工制作。2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问刚好赐予解答
