《建设工程劳务承包合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务承包合同书（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程劳务承包合同书甲 方： 签约代表人：联系电话：开 户 行：帐 号：乙 方： （劳务队）签约代表人：联系电话：开 户 行：帐 号：甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及国家有关法律法规的规定，经双方协商签订如下协议，以资共同恪守。一、 工程概况1、工程名称：汇智苑公租房小区工程。2、工程地点：珠海路与北三环交叉西南角。3、结构形式：框架剪力墙结构4、建筑面积：以施工图纸为依据按照国家规定的现行建筑面积计算规则计算建筑面积。二、承包范围汇智苑公租房小区承包工程施工图纸所含（除甲方分包工程外）所有施工内容及其工程施工所需的临建设施、施工设施。1、
2、临建设施;工程施工所需临建设施均由乙方在施工现场以外解决，施工所需的施工工棚及办公室，乙方在施工现场甲方划定的区域内自行解决，但必须符合文明工地的要求。2、主体、屋面、装饰装修乙方负责主体、砌体、内外粉刷、涂料、栏杆制作安装、油漆、屋面面层工程施工，工程公用部位的墙砖、地砖工程施工；甲方负责钢材、水泥、沙、石、白灰、搅拌机、施工升降机等主材和设备供应，其他所需的材料和施工机具均由乙方负责。3、工程管理目标乙方负责承建的工程必须达到“市级文明工地”，并承担相应的支出和费用。4、施工配合、零星用工乙方无条件配合甲方所有分包工程的施工、负责甲供材进出场装卸用工、现场公用设施用工及甲方其他零星用工，乙
3、方均不得计取任何费用；三、承包方式 本工程采用小清包的承包方式：施工图纸中全部施工内容。（甲方分包工程除外）。四、工期要求1、开工日期：2013年 月 日；2、交工日期：2014年 月 日，总工期 个月；（按开工日期推算竣工日期为准，依据开工报告甲方、业主、监理签字）3、工期共计 日历天数，连续停水、停电五天以上者，或因甲方原因造成乙方连续停工五天以上者，可以顺延工期，但必须由业主、监理、甲方现场负责人共同签字，方可生效。若发生人力不可抗的自然灾害，造成工程停建、缓建，乙方不得以任何理由向甲方索要费用，且无条件解除合同。4、乙方在合同签订时所做的施工进度安排将作为合同文本的一部分，作为甲方进行
4、进度检查、付款条件的依据。因乙方原因工期每拖延一天，累计拖延天数不得超过30天。否则每拖延一天扣罚乙方总工程款2%0元，直接从工程款中扣除，直到解除合同，乙方承担甲方所受一切损失。甲方及监理工程师有权按照建设单位的施工现场管理制度，对施工质量、施工进度、现场安全文明施工、工程例会、资料整理、报验手续、专项施工方案等方面出现的问题进行处罚。当场发现当场处罚兑现。乙方的实际工程进度曲线应在计划工程进度曲线规定的安全区域之内。若乙方的实际工程进度曲线处在计划工程进度曲线规定的安全区域的下限之外时，则甲方及监理工程师有权认为本合同工程的进度过慢，并通知乙方应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在
5、预定的工期内竣工。乙方采取这些措施无权向甲方申请任何附加费用。五、双方责任1、乙方责任（1）乙方必须具备承包工程的资质、资金、设备、技术及管理能力，乙方并应积极组织工程所需的施工人员机械设备和周转材料及时进场，满足工程施工及达标需要。工程承包后不得转包，如有发生，甲方将不再退还乙方交纳的全部安全质量进度保证金，终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方承担。（2）乙方进场后，成立工程部，由具有相应资格的人员担任项目经理，并将项目部所有人员：技术员、施工员、质检员、安全员、材料员、送样员、资料员及特殊工种的相关证件的原件和联系方式交送甲方现场办公室，乙方施工人员根据有关要求必须持证上岗；未经甲方书面
6、同意，乙方项目部人员不得更换，否则后果自负；乙方项目部人员不服从甲方和业主管理，甲方有权要求乙方更换项目部管理人员。（3）合同签订后，工程施工过程中乙方法人或合同签订人必须蹲守施工现场，配合甲方现场管理工作。（4）乙方向甲方交纳每单元 万元安全质量进度保证金（不含农民工工资保证金），工程竣工验收后无息退还。农民工工资保证金乙方按，建委规定缴纳。（以合同承包总价核算）（5）乙方服从业主、甲方及监理施工现场管理人员的安排和管理。（6）乙方施工人员必须遵守法律法规，服从现场管理制度，做好配合工作，努力加快施工进度，保证工程质量，确保合同目标实现。（7）施工人员进入施工现场必须进行安全教育，施工前进行
7、安全技术交底，严格按照施工规范和操作规程进行施工，避免安全事故发生，一切安全事故均由乙方全部承担经济和法律责任。（8）按时支付施工人员工资，不得拖欠农民工工资。不得发生农民工因工资拖欠造成停工或在施工现场聚众闹事的现象，若每发生一次甲方扣除乙方保证金5000元10000元；若乙方不能及时支付农民工工资，造成社会对甲方和业主名誉损失等不利影响，每发生一次，乙方将赔偿甲方和业主名誉赔偿金 万- 万元。（9）负责配合建委安全监督站、质监站及上级领导部门的检查，并积极落实主管部门下发的整改通知。（10）乙方无偿对甲方另行分包的，其他施工项目提供配合和服务，不收取任何费用，甲方分包项目的产品乙方无条件办
8、理接收手续并实施成品保护，现场产品损坏和丢失乙方负完全责任。（11）若甲方资金不到位，乙方应保证工程继续施工到下一付款节点，不得停工。如停工按拖延工期进行处罚。2、甲方责任（1）提供施工图纸一套，配合乙方承包项目的管理及验收工作。（2）处理工程施工现场各楼号交叉施工，协调及管理。（3）负责将主材送达工地，甲方指定材料集中堆放处。（4）当本合同约定付款理由成立后，经甲方、监理审核无误，乙方出具发票，将工程款支付乙方。如乙方不提供劳务发票，甲方按 元从工程款中扣除。（5）对工程质量、施工安全、工程进度等进行监督，并组成项目管理小组，实施工程管理。检查和落实有关制度和措施。六、工程造价1、土建二次结
9、构工程每平方米 元，本承包价为最终结算价。七、工程结算、付款1、乙方进入施工现场，所需的各种费用由乙方自理。2、付款:按节点，地下室0.00完工，按地下室建筑面积及所定单价的70%支付工程款。地上部分砌体结构，每完工六层付完成量的款 %，完工结算达到总价款的80%。粉刷工程每六层付完成量的 %，粉刷工程结束后，付款总额达到总价款的80%。工程进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。乙方交回全部竣验收合格付合同总价的95%。余5%作为质量保证金，根据建设部工程质量保修办法的规定完成后，对质保金进行支付。3、乙方施工的工程竣工验收合格，并达到合同要求后，
10、甲方无息退还乙方的安全质量进度保证金。4、保修期内，乙方接到甲方通知后，48小时内必须到场维修，如不能及时维修，甲方有权另行安排处理，发生的费用及造成的损失将从乙方质保金中扣除。八、质量要求1、乙方承包的工程应符合施工规范标准和设计图纸要求，无条件接受业主、甲方及监理单位的质量检查验收，因质量不符合要求造成工程返工的，其发生一切费用由乙方承担（并赔付材料费用）。2、如结构出现严重质量事故，影响业主的交房或使用，乙方无条件修复合格，并承担一切经济损失和法律责任。甲方将扣除乙方全部质量保证金。3、施工期间至工程交付时，所产生的施工垃圾应由乙方负责清理并外运至甲方指定地点，由此产生的所有费用均由乙方
11、承担。如甲方代行清除并运出，甲方有权从乙方的费用中扣除。九、施工安全1、安全目标为零事故工地，施工过程中发生的一切人身伤亡事故，乙方负全责，并承担一切经济损失和法律责任2、施工现场机械设备必须符合有关部门的要求，有相关证件和手续，规范的安全装置和必备的操作规程；严格实行一机一闸一保护，有可靠的绝缘和接地接零保护，保证机械运行正常不带病作业；特种作业必须持证上岗，证件必须在有效期内或经检查合格。特别是起重设备，如塔吊和起重机的安拆必须有专业安装拆除资质的队伍施工；安装试运行正常后，经规定的技术检验部门检验合格后方可运行；运行中做日常保护，按规定时间检查、检修、养护，不带病作业，操作人员持证上岗并
12、且有熟练的操作技能。自动提升脚手架要按规范要求搭设施工，外挑脚手架要有荷载计算书， 批准后再进行实施。内墙脚手架及脚手板要有荷载计算书，并严格按规范施工，严禁偷工减料，严防坍塌事故发生，必须坚持各种检验、验收手续，无验收手续严禁使用。对结构复杂，荷载较大，特别是悬挑支撑，要有各项支撑作业设计、荷载计算书或进一步深化设计，严防群死群伤事故发生，严防高空坠落和塔机倒塌事件发生，上述事件发生时按违约办法处理。必须按照建设工程安全生产法律法规及标准规范组织生产。乙方必须按进度搭设外架和防护设施否则甲方将对乙方进行处罚。3、发生重大安全事故，乙方除承担相关的责任和费用外，工期不予顺延，同时还应再赔偿甲方
13、10万元；如乙方在重大安全事故后10 日内仍无法恢复正常施工、已对甲方的工期目标产生了实质性影响，则甲方有权解除合同，乙方应在接到甲方通知后2日内，无条件按照甲方的要求将其承接的工程全部任务和相应资料、文件等向甲方交接完毕，逾期一天罚款10000.元。十、竣工验收工程竣工验收：当工程已完工，乙方必须向甲方和监理报送验收资料，提出书面交工验收申请。（1）. 施工工程已按合同约定完工并已初验合格。（2）.技术资料经市质量监督站验收合格，当达到以上条件时由甲方报建设单位组织竣工验收。工程质量等级以市质量监督站评定结果为准。十一、合同的解除： 具有以下情况之一的合同可以解除：1、甲方无力向乙方支付工程
14、款，致使乙方无法继续履行合同能力的；2、乙方不能履行合同的，不能保证工程质量，进度、忽视安全生产造成重大责任事故和损失的；3、乙方严重违反劳动纪律或严重损害业主和甲方社会声誉的；4、若因上述原因之一而造成的合同解除，任何一方必须提前十日通知相对方，若甲方根据本条提出解除合同通知的，乙方应当在接到本通知后3日内无条件退场。本合同解除后如无其他争议，甲、乙双方应在30日内结清乙方实际完成工程量的全部款项，但乙方应当承担的违约金甲方有权提前扣除。十二、违约责任：如一方原因导致合同不能继续履行时，违约方将承担合同价款的2%违约金，并承担一切法律责任。因乙方原因给业主和甲方造成行政不良记录和行政处罚、停
15、业、吊销资质、降级处罚的，除承担行政处罚及因此造成的所有经济损失外，还应向甲方和业主支付5-20万的名誉赔偿金。发生争议，协商不成，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十三、其他1、甲方设计变更单项在2000元内，工程价款不做调整，超过2000元时，由业主、甲方及监理认证，土建按08版定额只计取定额人工费。2、本合同未尽事宜由双方协商解决。本合同一式肆份，甲、乙双方各持两份，具有同等法律效力。3、本合同自双方签定之日起生效。4、附件: （1）、乙方承包内容明细表 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法人签字：(章) 法人签字：（章）代 表 人: (章) 代 表 人: (章) 年 月 日 年 月 日附件1
