建筑合同合集6篇

《建筑合同合集6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑合同合集6篇（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑合同合集6篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗？下面是我为大家收集的建筑合同6篇，欢迎大家共享。建筑合同 篇1供方： 北京质鼎贸易发展有限公司 (以下简称乙方) 需方： 北京佰诚恒盛商贸有限公司 (以下简称甲方) 经协商同意，依据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：第一条 甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。其次条 订单双方确认之日起乙方需向甲方供应总货款35%作为定金（即人民币953820元），根据乙方的需求送货，货物经乙方验收合

2、格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）第三条 验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。1.交货方式：甲方供应肯定的材料验收场地，保证货运道路畅通。2.交货地点：北京恒盛商贸3.交货日期：所以货物必需于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）4.运 输 费：包含在货款内第四条 经济责任(一)乙方应负的经济责任1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总

3、值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。(二)甲方应负的经济责任1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值%的罚金。2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。3. 如甲方

4、未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因此而造成的损失和运输费用及罚金。第五条条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大改变，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前_天与甲方协商。第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

5、如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第八条甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：甲方：北京质鼎贸易发展有限公司 经办人

6、： (盖章)地 址： 电 话： 开户银行： 帐号： _年 _月 _日乙方；北京佰诚恒盛商贸有限公司 经办人：(盖章) 地 址： 电 话： 开户银行；帐户：_年_ 月_ 日建筑合同 篇2发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚恳守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一样，签订本合同。一、工程慨况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：约 m2，二、承包范围与施工内容1、承包范围：1.)甲方供应材料如下：全部钢材、砼、木方、红砖

7、、陶粒砖、水泥、砂子、二个一级配电箱及主电缆、供应乙方办公场所及施工人员宿舍，供应现场坐标点。2.)乙方施工内容及承包范围：施工内容：本工程按设计图纸，技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和平安文明施工规定等进行施工。1. 该工程办公楼土方开挖及回填、支撑系统租赁费、塔吊及司机费用、土建基础施工、模板选购及支护施工、外墙苯板保温工程、内外墙砌筑及抹灰工程。均由乙方进行施工。2. 厂房土方开挖及回填、土建基础施工、模板选购及支护施工、混凝土立柱施工、1.2米外墙砌筑施工均由乙方进行施工。承包范围：以上工程范围内：钢筋工、砼工、木工脚手架工、砌体工、小型工、机、具、电设备、电焊工、支撑系统全

8、部架子管及垫板、扣件、步步紧、调整油托、外墙脚手架、小组放线员、二级配电、三级爱护全部电线电缆由乙方负责。其它专业性的工程由甲方另行支配施工。包括( )三、工期：按建设方要求的开工日期进场。进场日期 年 月 日。(因甲方材料供应不刚好和天气等不行抗拒缘由而导致的延误，工期顺延，由甲方书面签字确认。)四.质量要求;1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。2、乙方完成的工程必需严格根据建筑工程质量检验评定标准进行检查，每项均要达到优良。担当甲方与发包方签定质量约定的全部条款。3、乙方在施工操作中，必需听从甲方现场施工员和管理人员的指挥，听从建设单位、监理单位的指导、

9、检查、监督和看法，维护甲方声誉。4、在施工中，必需爱护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。五、承包价格：本工程承包单价均按实际建筑面积 元/计算面积大包干。合同暂定总价为(大写): (人民币)六、付款方式：1、进度付款：甲方依据实际工程形象进度按下列形式向乙方支付工程款(形象进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：2、竣工后付款：七、其它：未尽事宜双方协商解决，本合同一式 份，双方各执 份，双方签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇3甲方：乙方

10、：为共同搞好 的施工生产工作，顺当完成工程施工任务。依据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内全部木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年 月 日起计。6、乙方签订合同前必需交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包

11、范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板绽开实面积，每平方米26元（含基础）。二、甲方工作1、向乙方供应施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查，刚好办理验收结算。3、甲方指派人员参加或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。4、刚好履行乙方的其他帮助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。3、严格根据甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完

12、工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行爱护。5、乙方必需无条件听从甲方管理支配四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必需凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不赐予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方选购供应到工地现场。甲方供应的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的

13、约定1、甲方的责任：甲方缘由影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时供应材料、设备；不能按期支付工程款，甲方担当相应的费用。2、乙方的责任：不能根据工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方担当。对竣工验收后，保修期一年内发觉属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费修理。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员损害，责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以刚好修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必需按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减缘由、时间、材料等。乙方依据变

14、更要求，两天内向甲方提交变更所实行措施、增减的造价（因停工等缘由造成的材料奢侈）等费用清单。3、隐藏工程在隐藏前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏，并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方缘由，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度安排，由于乙方缘由，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲 方： 乙 方： 代表人：代表人： 年月日 年月日 建筑合同 篇4托付人(全称)：(以下简称甲方)监理人(全称)：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就下述工程托付监理与