《2022有关施工合同集合六篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关施工合同集合六篇（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022有关施工合同集合六篇 施工合同 篇1委托方 (以下简称甲方):施工队(以下简称乙方):甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程 海南省万宁市二、价格清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:三、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天四、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。五、垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾
2、堆放场所六、劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。七、施工机具1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用
3、性，乙方自行承担工具维修费。2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。八、工地现场管理1、 现场禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟。九、维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。十、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的工程施工报价单。3、 乙方开出的辅助材料采购清单。十一、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十二、装修要求A.工程施
4、工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。
5、pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20_ 进行施工。6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效
6、发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到
7、业主的整改要求前业主有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十三、附加条款甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2户 主(甲方)： 身份证号：承建方(乙方)： 资质证书(或
8、专业证书)号：乙方法定代表人： 身份证号：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 。二、工程概况： 结构 ， 层数：工程形式：包工包料。三、承建方式：甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。四、甲方职责1.甲方根据家庭人数，从海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积，按每13增加选择相应的住宅方案，增加的费用甲方自理。2.甲方在乙
9、方进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。3.甲方必须维护设计文件，不得擅自修改，未经同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决，过后乙方不再处理，增加费用部分由甲方自行负担。5.在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。五、乙方职责1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工，确保质量，服从甲方监督，施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明，有权令其返工。2.乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施
10、工机械以及模板、搭架用的竹木等，费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题，应由设计部门负责出具设计变更的意见书，不得善自变动。六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责：负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户，并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。七、县(市)建设工程质量安全监督站职责：负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责：负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算
11、，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。九、建房工期建房工期为 天，该工程由签订合同生效后10日之内动工。十、承建工程价格及拨款方式由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%，封顶拔付50%，竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款)，工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计： (大写) 元(小写)。十一、施工安全要求及质量问题责任安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工
12、过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。工程质量：应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。十二、工期延误乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误，经
13、甲方书面确认，工期可相应顺延：(一)自然灾害等不可抗力。(二)设计变更和工程量增加。(三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。(四)乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。(五)甲方同意给予顺延的其它情况。十三、付款方式本工程竣工验收后，20个工作日内，由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。本合同自各方签字后生效，生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份，甲乙双方各持壹份，并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。十四、合同争议的解决在履行合同过程中发生争
14、议，双方首先进行协商，协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方：乙方：甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据中华人民共和国合同法之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。第一条工程名称：第二条工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准。工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。第三条设计周期本合同签订以后于200_年_月_日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第四条设计价款及支付方式该项目乙方按_万元（大写：_万元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方_万元（大写：_万元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方
