《版土建工程承包合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《版土建工程承包合同书（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、简易版土建工程承包合同书范本土建工程承包合同书范本1订立合同双方：建设单位：_(以下简称发包方)施工单位：_(以下简称承包方)双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称： 宁夏宝利达化工园区围墙工程第二条：工程地点： 宁夏省灵武市宝利达化工园区内第三条：工程承包范围和内容：1、宁夏宝利达化工有限公司2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程)第四条：工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后_日内，由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付
2、款，每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的_%结算。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交
3、发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。第五条：工程期限及施工准备(开工、竣工时间)根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;3.在施工中如因停电、停水8小时以上或
4、连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;6.人力不可抗拒的因素而延误工期四、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。第六条：工程质量标准一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派
5、驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1.由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;4.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等
6、单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第七条：承包形式及材料设备供应一、承包形式为 包工包料 ，工程中所用机械全部由承包人提供。二、承包人所供应、采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。第八条：发包方义务：1.开工前_天，甲方给乙方施工图一式_份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另
7、行签订协议执行)2.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。3.按协议负责按期拨款。第九条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关
8、技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第十条：承包方义务1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。3.按施工图负责组织施工，按期竣工。4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。第十一条 工程验收竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标
9、准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修办法(试行)执行。第十二条：违约责任及奖励条款一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人。第十三条：附 则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按
10、规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。第十四条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决：一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向发包人所在地的人民法院起诉。发包方：(盖章) 承包方：(盖章)法定代表人：_ 法定代表人：_ 地址：_ 地址：_ 开户银行：_ 开户银行：_
11、帐号：_ 帐号：_ 签约日期：_年_月_日土建工程承包合同书范本2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方将位于湖天北大道北辰大厦后院的幼儿园户外活动场地的土建、绿化工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：爱伊儿幼儿园北辰分园户外土建、绿化2、工程地点：湖天北大道北辰大厦后坪3、建筑规模：面积4、二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程工
12、程总造价为1150000元(大写：壹佰壹拾伍万元整)乙方指定账户：6227075790344317 唐蓉 建行四、承包范围：1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛地不做铺装面层，7隔热层现浇屋面改为瓦屋面，甲方提供料、回填土方由甲方提供。)2、乙方要包以下项目：1)、主体工程：该工程为砖混结构，层高按设计图纸施工。2)、装饰工程：内墙面用水泥砂浆批灰。外墙面刮涂料。五、工程款支付方式：1、工程总造价一次性支付六、施工工期：1、经甲、乙双方协商
13、：从施工基础承台开始至竣工验收合格即年月10日开工至20_年6月10日竣工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。七、甲方的工作及责任：1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲方出费用。2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方
14、负责。八、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面、要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成整个工程项目。3、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。5、一切建筑材料均由乙方采购与保管，主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。6、施工临时设施如临时围挡
15、，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。7、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关。8、做好工程资料。及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责。九、工程质量要求：1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。十、工程变更及工程结算1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由甲方负责。3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商
