施工合同范文10篇

《施工合同范文10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文10篇（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工合同范文10篇 现今社会公众的法律意识不断增加，越来越多事情须要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的施工合同0篇,希望能够帮助到大家。 施工合同篇1 发包方：*有限公司(以下简称甲方） 承包方：#（以下简称乙方） *石材工程经协商由乙方担当,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，深圳市相关规定及本工程详细状况，商定以下条款，供双方信守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点： 其次条:承包方式 包人工、包辅材、包质量、包平安、包工期、包验

2、收合格。 第三条：承包范围首层46根圆形柱密缝干挂石材，详细详见施工图。第四条：计价方法及付款方式 计价方法 1、按预算表单价包干，圆形柱（包括柱座)价格为元，平面干挂石材,价格按版定额。 付款方式: 1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款，验收合格双方确认结算后付至工程总造价的9%,余%保修金，待保修期满后十天付清。 2、凭正式发票付款。 第五条：工期及质量要求 1、从开工之日起总工期0天(详细开工日期以甲方通知为准)。 2、质量要求符合国家有关技术标准。 第六条：双方责任 一、甲方责任1、供应脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。2、负责刚好确认乙方提交施工方案。 、供

3、应加工好石材,确保石材加工精度及颜色一样。 4、协调乙方与土建等施工单位的协作工作，不再向乙方收取施工协作费。 5、帮助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。 6、刚好进行工程量签证，并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。 二、乙方责任 1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。 2、负责搭设临时设施,并担当费用,水电安装计费表，刚好向总包单位缴费。 3、按相关质量及平安要求组织施工，并于合同生效后向甲方供应施工方案。 、落实平安措施,遵守平安施工规程,施工中所发生的一切平安事故均由乙方负责担当。 5、听从甲方现场施工管

4、理,刚好协作现场其他交叉施工单位工作。、负责施工图深化设计，并与供石材单位沟通确定加工尺寸。刚好做好 相关检测验收工作，供应完整竣工技术资料。 7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应刚好返工并担当 费用。 8、听从甲方总体安排支配,主动协作装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素养差,实力不能满意施工要求，甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场，所做工程待工程竣工后结算。9、工程竣工未交付运用前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护,若有损坏乙方负责。 第七条：保修 1、本工程保修期为壹年，从竣工验收合格之日算起。 2、保修责任范围：凡属乙方施工质量缘由造成的工程

5、质量问题，均属乙 方保修责任范围。3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理，乙方担当保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方担当。 第八条:违约责任 1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程, 属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负，赔偿由此引发的损失。2、乙方必需如期交付工程确保运用，如乙方缘由造成工程延误，每延误 一天每天罚款壹万元。 3、工程完工后0个工作日内验收,若因质

6、量问题乙方负责返工至合格为止，超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。 第九条:争 议 本合同履行过程中发生争议，双方应本着友好协商原则解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条:其 他 1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议，与本合同具有同等法律效力。 2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。 、本合同经双方盖章后生效，保修期满后自行失效。 4、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份,均具有同等效力。甲方： 乙方：(签章）(签章) 法定代表人（签章）:法定代表人(签章）：经办人: 经办人: 签约地点:日 期:施工合同篇2 合同编号: 出卖人（下称甲方):签订

7、地点: 买受人（下称乙方）:签订时间:20xx年月日 经甲、乙双方共同协商一样,现就乙方为了生产经营须要，特向甲方挖掘机事宜达成如下协议,以便双方共同遵守履行: 第一条产品名称、型号规格、单位、数量、金额: 备注:上表净机总价款为乙方共应支付给甲方的货款,不包括运费、逾期产生的利息、保险费、等其他所需的费用。 其次条 交货时间： ；交(提）货方式、地点： 。第三条 质量标准: 按生产厂家(日立)出厂标准(详见产品合格证)。 第四条产品验收：乙方在提机时应对标的物的功能及外观进行仔细检查、确认，核对标的物的型号规格及随机品(如合格证、运用维护说明书、保修卡等）,如有异议应当在验收的同时提出,否则

8、视为甲方供应的标的物数量、质量符合双方约定。第五条 货款支付方式、时间及地点：乙方签定本合同并提机时一次性付清购机款 第六条 标的物保修:整机保修期限自乙方提机之日起按厂家标准（详见“修理信誉卡”)保修一年或标的物运用20x小时（以先到为准）；标的物装用破裂锤的,整机保修应遵守关于运用液压破裂锤的责任规定而减半保修期限；保修期限包含生产厂家或特约修理中心对标的物进行正常合理的保养、维护、修理故障的时间;假如保修期限内标的物出现故障或质量问题时，生产厂家或特约修理中心认为应能通过维护修复的.,乙方不得拒绝和阻碍;同时在保修中所耗费的合理时间，乙方不得主见误工等要求;因乙方有意或过失或操作、保养不

9、当导致故障的修理费用及有关损失由乙方担当；超出保修期限后,乙方不再享有保修权利，但甲方可以视状况供应有偿售后服务，配件、运输、人工等费用由乙方担当。 第七条 违约责任：()乙方未按本合同第五条约定期限支付货款,应向甲方支付逾期利息及滞纳金,计算方法以全部未清偿货款为本金，每逾期0天以内,按月息1计算；每逾期10天以上（含10天）,按月息%计算;同时，乙方应向甲方支付全部未清偿货款的2%作为违约金。（2）乙方承诺：如乙方违约，甲方为实现债权所支出的一切费用，包括诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费等均由乙方担当。 第八条其他事项: (1)本合同未尽事宜，经双方协商一样，可签订补充协议,补充

10、协议与本合同具有同等的法律效力。(）.本合同全部附件为主合同不行分割的部分。 (3).因履行本合同发生的争议，假如协商不能解决，由甲方所在地人民法院管辖。 (4).乙方偿还甲方的货款时所产生的银行汇款手续费及其它一切费用均由乙方负责担当。 (5).如乙方要求甲方为标的物投保的，险种必需根据甲方的有关规定投保,如乙方不同意投保不计免赔、玻璃险的,则按保险公司定损后金额的0进行赔付。 第九条本合同一式三份,甲方各执两份,乙方执一份,具有同等法律效力，自双方签字后生效。施工合同 篇3编号： 甲方: 地址： 乙方： 地址： 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新

11、增加项目由甲方在现场确定，乙方依据甲方要求进行施工。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 新增加工程概况、 新增加工程名称：、 新增加工程地址：、 施工内容：甲方现场确定要求乙方增加装修项目内容。（附:增加装修项目清单) 4、 托付方式：包工包料5、 开竣工日期：依据原合同签定的日期增加(即开工日期: 年 月日，竣工日期:年月日） 其次条 新增加装修工程价款1、新增加工程价款：￥，详见增加装修工程项目报价。 第三条 新增加装修项目事宜 1、乙方应按原有合同条款内容规定施工,保证施工工期、工程质量。 、新增装修项目内容中甲乙双方责任

12、、义务应按原有合同条款规定执行。 、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认,甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。 、甲方要求乙方现场增加装修工程项目,乙方应保质保量严格施工,不得拒绝执行。5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的,甲方不得在完工后拒绝承认。 6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。 第四条争议解决双方如发生因新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后,双方对新增装修项目内容有争议,当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,应向原

13、合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后,双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认,如不能就已完工程量达成一样，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。 第五条 合同生效1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力,但 附件内容与合同正文不一样时，以合同正文为准。3、 本合同(包括合同附件)一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有 同等法律效力。甲方： 乙方： 授权代表:授权代表：签订日期：年月日 合同签订地:施工合同 篇 发包人： 承包人:

14、 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;（详见施工图纸内容)； 4、承包方式： 。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起); 、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ 的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下缘由造成工期延误,工期相应

15、顺延: a发包人未能按约定供应（或确认）施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师)未按约定供应指令、批准等,致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加； e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;不行抗力; g其他非因承包人缘由造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上状况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告；发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改看法,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。 四、合同价款总计合同金额（大写)(人民币） ，小写￥