《全包装修合同（八篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全包装修合同（八篇）.doc（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、全包装修合同业主（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签订合同如下：一、工程概况工程地址：二、价格木工清包工费：_。三、付款方式1、施工人进场，预支生活费：2、其余款根据施工进度分期支付，工程完成付经验收合格，三日内结清其余款项元。四、设计1、甲方须向乙方提供图纸一套，付装修内容明细表，并负责交底工作。2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。3、如有项目变更，经双方协商，工程相应调整。五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工方使用，双方应各自承担各自拖
2、延工期的责任和经济损失。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付材料的费用。3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。4、乙方应保证施工期间在本小区内没有双包和半包的工程。5、乙方应做好对施工完成的成品和甲方所提供的材料、设备的保管工作，禁止闲杂人等进入现场。由于乙方保管或安装不当造成损失的，应由乙方负责赔偿。6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的3倍从人工费中扣除。六、工期从_年_月_日起至_年_月_日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可相应扣除乙方的装修费。七、材料搬运甲方材料送
3、至工程所在地，乙方施工人员应无条件协助搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化，垃圾应日日清。2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，所有人员不得在施工现场过夜。3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、在合同价内，乙方应提供数人次跟随甲方挑选材料。5、乙方未经甲方同意不得任意条换施工人员，每天工地必须保持人以上的施工人员。6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。不得将工程转包他人。十、施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具的维修费。十一、工地现场管
4、理1、现场禁止使用明火，现场禁止吸烟。2、油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在甲方通知乙方后3天内及时维修。2、若乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所产生的费用按实从装修费中扣除。十三、合同附件1、施工项目清单及明细表。十四、合同争议出现争议甲乙双方友好协商解决，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求a,包门套、窗套、腰线、角线、柱边、吊棚、石膏线等1、门、窗套线宽不大于3mm，厚度不大于3mm。2、要求横平竖直，2米内1mm每工件外露部分倒角1x45，所有阴阳脚都要靠角尺。3、垂直贴在门套上检查垂直度。
5、4、注意所有门要等高等宽。b，储物柜：木工板低架、实木线收口，内部有隔断，（多组，见详细图纸）。壁柜验收要求：1、要求横平竖直，2米内1mm，每工件外漏部分倒角1x45，所有阴阳脚都要考角尺。c，厨房橱柜：1、提前咨询柜体内水管布置。d，其他说明要求：1、保证原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。2、业主购买的柜门、房门、包括所购的材料、设备等协助搬运至现场及安装。3、除上述装潢要求外，如有增加或改动工作，不超过工程的10%，不增加工资。4、工程为清包，业主者提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。5、施工方必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工方应及时予
6、以改正。竣工验收时发现质量问题，施工方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费6、施工人员要文明施工，爱护室内原有设施，禁止野蛮施工。业主所有物品未经许可，不得擅自处理。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。7、施工方负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运。8、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，如违反操作规程发生安全事故，承包人自行负责，如对业主造成损失要进行赔偿。施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日
7、全包装修合同（二）发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）甲方将承建的遂宁市船山区物流港国区棚户改建项目（一施工段）工程周边附属地下室（后浇带分）的混凝土承包给乙方施工,为明确相互间责、权利、为了确保工程质量按期完成施工任务,明确双方经济责任,结合本工程的具体的情况,本着“公平合理、互惠互利”的原则,经甲乙双方共同协商,签订协议条款的资双方共同遵守。工程名称：遂宁市船山区物流港园区棚户改造建设项目（一施工段）及周边附属地下室（以后浇带分）混凝土工程。工程地点：遂宁市船山区物流港园区。工程概况：地上18层左右框剪结构、地下1层，总建筑面积详见栋号图纸（含地下室）承包方式：采取甲乙负责管理
8、，提供主材及垂直运输机械的供应，乙方提供承建劳务队伍包工，手套、雨衣、水鞋、安全帽、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。承包范围：合同范围的施工图上及设计变更，会审纪要规定需要浇混凝土的部分（不包括砌体构造柱、过梁）工作内容：本工程设计施工图纸范围内的基础，主体结构、设计变更、技术核定单以及甲方监时安排的附属设施等所有砼工程的水平运输、振捣、养护、混凝土浇筑前必须浇水润湿模板、模板内不的有积水，凸窗板等与楼层高差大的部分采用小桶运转或用串筒浇筑，严禁用布料机直接浇筑其中。砼养护前七天须每天浇水，墙面喷水养护每天不得低于1次（保持墙面润湿）地下室筏板混凝土应在浇筑后按技术措施要求进行保湿养
9、护，并保持混凝土表面混润。砼的上料，水平运输，浇筑及检查通道的塔设、砼振捣、浇筑、拉线找平，拉毛（按照清水地面标准）。如遇下雨情况乙方负责用膜覆盖。所有楼层砼碴料得清扫、转运、并按指定地方堆放。砼浇时泵管安拆、泵管的清洗水平固定架的塔拆、布料机的塔拆及加固。由于工程可能同时施工工作面多，工作必须保证2个工作面同时施工的要求。墙柱同梁板混凝土不同时，要求先浇商标号后浇低标号，严禁混浇，如果出现浇混情况，甲方将进行5000/次的罚款（以现场监督为准）出现严重后果的，乙方承担返工或者加固的损失（以回弹数据为准）负责配合甲方对工地进行安全，文明施工管理，提出合理化建议。及时进行各阶段所需材料和周转材料
10、的计划提供。材料与管理：本工程所使用的商品砼由甲方提供，乙方必须按规范施工，在保工程工期：本工程主体总工期为240天，地下室为100天，框架主体5天/层，考虑了10天的磨合期，具体开工日期以甲方指令为准，工期控制计划按甲方项目部于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划进行。因一下原因，工期可顺延（但必须办理书面确认）人力不可能抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫）的影响。连续停水、停电在8小时以上。甲方不能按时提供开工条件。因业主现场代表，监理非正常原因，致使验收不能过，施工不能正常进行。因甲方材料供应或管理失误造成关键工作工期延误在1天以上（不含1天）。因其它施工方原因影响乙方施工并造成
11、关键工作工期延误在2天以上（不含1天）时。由于设计变更造成关键工作的工期延误在1天以上（不含1天）时，乙方必须按照甲方的施工进度组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及甲方委派的监理公司对进度的检查督促，工程进度与计划不符时，乙方按甲方的要求提出改进措施报甲方批准后执行，由于乙方原因引起的工期延误，即使甲方代表批准同意进度计划调整，但总工期不得顺延。工程质量及检验验收：工程质量不符合设计要求和双方约定的标准甲方可要求乙方停工和返工，停工和拆除返工费由乙方承担并承担甲方的材料费，工期不顺延。乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检、随时接受业主，监公司、设计院和甲方代表的检查检验，
12、为检查检验提供便利条件。除以上条款外，甲乙双方在施工工程中应分项质量控制，如在过程控制中打不到约定标准，乙方必须承担相应的罚款，罚款在当月进度款中予以扣除，其中砼蜂窝50元/外，狗洞500元/处，洒漏砼未及时清理浪费按600元/立方米，进行罚款。要求拉线进行找平，并且进行拉毛处理，平整度要求控制在10mm以内（2米靠尺检查），如果没有达到，按照200元/层进行处罚。墙柱同梁板混凝土不同时，要求先浇商标号后浇低标号，严禁浇混，按照第六条第7项执行。安全及文明施工：目标：必须确保施工期内五任何重大安全事故，轻伤事故率控制在2人以内，并保证安全文明施工达到省标化工地。甲方工作：甲方应向乙方提供工程所
13、需的安全技术资料监督并协助班组对乙方进场人员进行安全教育和检查，监督和指导，协助乙方作好工伤向乙方传达国家，省市和甲方有关部门下发的有关安全生产的方针，政策，法规规定和其它文件。（二）、乙方工作1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针，政策法规，必须严格遵守甲方指定的有关安全文明施工的规定，按照规定负责办理民工工资卡盒民工权益卡，并承担工资发到位的责任,如果需要甲方协议办卡,费用由乙方承担。2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部汇报安全工作情况。3、乙方必须建立健全生产责任制，按照每20名工人配备1名安全协管员，并至少配备1名专职安全员，其它管理人员不得少于2人，并报
14、甲方备案。4、乙方必须分项工程交底，管理人员及班组长要加强对施工进行监督，发现安全隐患要及时消除，不能违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。5、乙方必须对安全生产负全面责任，切实加强安全管理，如在施工过程中，发生的一切安全事故由乙方负责处理，甲方协助，10000元以下的费用，由乙方承担，超过10000元的费用甲方承担90%费用（扣除10000元后）乙方承担10%费用（最高5万）如果能够自行解决（安6、乙方特殊工作必须持证上岗，无证者严禁从事高空操作。7、乙方必须按照甲方的整体规划，搞好现场文明施工，按照甲方要求，施工现场下班前做到材料排列，堆码规范，应将作业层垃圾运至指定地点，不得到处乱扔
15、。8、乙方应做到工完清场，文明施工，但乙方在分项工程施工成品后，困非乙方原因造成的修补、清理，不由乙方负责。9、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，不得违章作业，野蛮施工及穿拖鞋，骂人，争吵，扯皮大家等不文明行为，如出现与其它班组打架行为，乙方除承担相应责任外，同时接受甲方2001000元罚款。10、除以上条款外，甲乙双方在过程控制方面达成的约定，按甲乙双方在过程控制方面达成的约定按甲方的管理制度汇编执行。十一、承包工程费用：1.（正负零以下）按垫层，保护层3元/平方米计算，筏板14/立方米计算，正负零以上至顶层按8.5/平方米计算。按照实际施工建筑面积结算，灰色空间及阳台等已经考虑在单价内了。其中建筑面积按_年四川省建设工程量清单计价定额，建设工程工程量清单计价规范（GB50500_）规定计算，标准楼层混凝土地
