《茂湛铁路茂名东至塘口电气化改造工程茂名站站房及相关工程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《茂湛铁路茂名东至塘口电气化改造工程茂名站站房及相关工程（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、茂湛铁路茂名东至塘口电气化改造工程茂名站站房及相关工程施工监理招标资格预审公告(代招标公告)招标编号：JL-2018- 04 1. 招标条件本招标项目茂湛铁路茂名东至塘口电气化改造已由中国铁路总公司 广东省人民政府以关于茂湛铁路茂名东至塘口段电气化改造工程可行性研究报告的批复（铁总计统函2017339号）批准建设，项目业主为茂湛铁路有限责任公司，建设资金来自中国铁路总公司、广东省人民政府、茂名市人民政府、湛江市人民政府资本金出资和银行贷款，项目出资比例为茂名市出资1.7亿元用于茂名站站房建设（不计股份），项目资本金50%（其中：中国铁路总公司承担40%，广东省承担40%，茂名市承担3.33%，
2、湛江市承担16.67%），银行贷款50%，招标人为中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况：茂名站站房由南北站房组成，采用线侧式站型，南站房主体为三层，北站房主体为二层，茂名站站房建筑高度（屋脊）按21.2米控制，外墙面采用玻璃幕、铝板幕墙，铁路地面停车场10000平方米。主要包括茂名站新建站房、天桥以及地道接长改造、地面停车场工程，因新建天桥引起的雨棚、站台铺面拆除和恢复工程，以及相关的信息、电力、暖通、给排水等配套工程。2.2 计划工期可研、初设批复
3、建设总工期为1.5年。2.3 招标范围：出站地道设计中心里程为DK390+205.81范围内的的茂名站站房：茂名站新建站房、天桥以及地道接长改造、地面停车场工程，因新建天桥引起的雨棚、站台铺面拆除和恢复工程，以及相关的信息、电力、暖通、给排水等配套工程等施工图全部内容的工程监理。2.4 标段划分：本次招标共设一个标段：MZDHJL-2标段，具体如下：MZDHJL-2标段：包括出站地道设计中心里程为DK390+205.81范围内的的茂名站站房：茂名站新建站房、天桥以及地道接长改造、地面停车场工程，因新建天桥引起的雨棚、站台铺面拆除和恢复工程，以及相关的信息、电力、暖通、给排水等配套工程等施工图全
4、部内容的工程监理。3. 申请人资格要求3.1 本次资格预审要求申请人具备的条件：具有铁路工程监理甲级资质证书或市政公用工程（地铁轻轨工程）监理甲级资质证书或房屋建筑工程监理甲级资质证书或工程监理综合资质证书,近三年有类似工程监理业绩。3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。3.3 根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函201639号）要求，申请人应提供发包人出具的投标人业绩、项目总监资格证明材料，具体格式见附件。3.4 申请人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人。3.5 申请人及其法定代表人、拟委派的项目总监理工程师在自递交资格预审申请文件之日起前
5、1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。4. 资格预审方法本次资格预审采用合格制。5. 资格预审文件的获取5.1 请申请人于2018年5月4日至2018年5月10日，每日上午09：00 时至_11:00，下午_14:00_时至_16：00_时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）持单位介绍信、本人身份证及身份证复印件（加盖单位公章）、银行转账汇款单复印件（加盖单位公章）、广州建设工程投标报名申请表原件（每个标段一式两份）购买资格预审文件。5.2 资格预审文件每套售价200元人民币，售后不退。5.3 邮购资格预审文件的，需另加手续费（含邮费）_/_元。招
6、标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后_/_日内寄送。6. 资格预审申请文件的递交6.1 递交资格预审申请文件的时间为2018年5月17日9时00分至2018年5月17日10时00分，递交资格预审申请文件的截止时间（申请截止时间，下同）为2018年5月17日10时00分，地点为：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。6.2 逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的资格预审申请文件，招标人不予受理。7. 发布公告的媒介本次资格预审公告同时在广州公共资源交易中心网、中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站
7、发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。8. 联系方式招标人：中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部 招标代理机构： / 地址：广东江门市新会区惠康路3号 地址： / 邮编： 529000 邮编： / 联系人：孔先生 张先生 联系人： / 电话： 020-37669770 电话： / 传真：020-37669770 传真： / 电子邮件： 电子邮件： / 网址： / 网址： / 开户银行：建行新会支行 开户银行： / 户名：中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部 户名： / 账号：4405 0167 0601 0000 0033 账号
8、： / 2018年4月28日附件1投标人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总监理工程师为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 附件2项目总监理工程师业绩证明（项目名称）由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总监理工程师为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总监理工程师。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目总监理工程师中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。
