《【最新】电力施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【最新】电力施工合同范本（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【最新】电力施工合同范本电力施工合同发包人：XXX承包人：XXX按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，就本建立工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：XXX ；2、工程地点：XXX ；3、工程范围：XXX ；详见施工图纸内容；4、承包方式：XXX。5、材料及工艺补充说明详见施工图纸内容。二、合同工期及工期延误1、开工日期：XXX 年月日，开工日期年月日，合同工期总天数天以实际进场施工之日算起；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期开工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之的违约金，算至验
2、收合格之日；3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：XXXa发包人未能按商定供应或确认施工图纸及开工条件；b发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表或监理工程师未按商定供应指令、批准等，致使施工不能正常进展；d设计变更或工程量增加；e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不行抗力；g其他非因承包人缘由造成停工累计超过小时。4、承包人在以上状况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表或监理工程师提出报告；发包人代表或监理工程师在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：XXX合格、根据钢构造施工质量验收标准
3、验收。四、合同价款总计合同金额大写人民币，小写￥。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲构造主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工预备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电；3、发包人应办理完备工程报
4、建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格根据施工图纸中的材料进展选购和加工，并供应主要钢材，彩板的质量保证书；七、平安施工与检查1、承包人应遵守工程建立平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进展平安训练，；发包人不得要求承包人违背平安管理规定进展施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府
5、有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程开工验收及保修1、承包人在工程开工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提早通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需成认承包人的开工时间；发包人推延验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提早用法的，视为验收合格；3、开工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、
6、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，可作减项开工，并对已完成工程进展开工验收和办理移交手续；5、自工程开工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待效劳。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提早三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方商定，在履行合同过程中产生争议时，双方应准时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附那么本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组本钱合同的文件包括：XXX1、本合同2、标准、标准及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：XXX年月日合同订立地点：XXX本合同共页发包人：XXX承包人：XXX住宅：XXX住宅：XXX法定代表人：XXX法定代表人：XXX电话：XXX电话：XXX传真：XXX传真：XXX开户银行：XXX开户银行：XXX账号：XXX账号：XXX邮政编码：XXX邮政编码：XXX
