《建设工程承包施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程承包施工合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程承包施工合同发包方:衡阳笃信影视文化传媒有限公司 (以下简称甲方）承包方：重庆市西泽建筑工程有限公司 （以下简称乙方） 根据双方协定，衡阳古城文化旅游渡假村建设项目工程发包给乙方施工,为明确双方责任，确保工程质量、工期及安全施工，双方本着自愿、互利的宗旨,依据（中华人民共和国合同法）、(中华人民共和国建筑法）的有关规定，双方就承包工程事宜进行友好协商一致，一致同意签订本合同条款，以供双方遵照执行。 1、下列文件应视为构成并成为阅读和理解本合同的组成部分 1)本工程执行承包施工合同 2)本工程执行全国统一的合同专用条款 3)本工程执行全国统一的合同通用条款 4)本工程执行的技术规范 5）
2、按期支付农民工工资承诺书 6)安全生产合同书 7)文明施工合同书 8）防火、防盗合同书 9）本工程的图纸 10）构成本合同组成部分的其他文件 2、工程名称：衡阳古城文化旅游渡假村建设项目工程 3、施工地点：衡阳县集兵镇车轮村 4、开工日期:2014年2月1 8日（以甲方书面通知为准） 5、施工范围及承包方式: 为完成第一期所需的工程范围、便道修建及护坡修整，包括合同书中明示或暗示的工程内容，由承包方包工、包料、包机械、包日期、包文明施工、包质量独立承担的承包方式. 工程内容：乡村公路约14公里、水库挡土墙、施工便道、绿化亮化、场地平整等土石方约10立方，工程总造价预计15亿元人民币左右(按实际
3、工程量为准），施工中的土石方工程量的计量方法：以自然方测量为准，挡土墙计量方式以设计图纸为依据，按实际发生的工程每立方计算。 6、规定工期： 开工日期自甲方下达开工令之日起至工程全部验收完工总日历，按国家规定预算工期和双方议定挡土墙l2个月工期,双方正式签订本合同十个有效工作曰内办好施工手续(如遇自然灾害、政府行为、政策行为、战争等人力之不能及之因素,则开工时间顺延除外）。 7、议定价款经双方协商,承包方服从甲方根据建设计划所需安排地段的工程材料及全部施工范围及图纸内容、承负管理费、临建办公室、库房、冬季施工措施费、安拆费、机械使用费、转移费、利润、建筑行业税、地税、各种保险及属承包方施工中所
4、需的各种手续费用,具体单价议定为：基础部分开挖承包单价为贰拾伍元整/m，土方单价为肆拾伍元整/m，回填单贰拾叁元整/m，基础模板单价为 元/,混凝土浇筑为伍佰元整/ m，基础钢筋制作安装单价为 元/吨,基础混凝土垫层单价为肆佰伍元整/ m,基础砌体单价为 元整/m,浇筑毛石混凝土单价为 元整/m，浆砌毛石单价为 元整/m,单价计算。（包括材料、运输、人工、管理等一切费用，相关调差按湖南省时差计算，以每月1号为准） 8、结算程序和方式: 1、按2006年的定额计算人工、材料调差每月25日上报进度，次月5日结算工程款80，其余20工程竣工验收合格后2个月内一次付清（甲方须在乙方提交验收报告后1个月
5、内完成验收）。有保质期的单项工程留3等保质期到后，合格后付清。 2、承包合同定金：乙方签订承包工程合同书时，乙方交银行壹佰万元(1000000。00元整）作为保证金甲乙双方共一账号双控三个月，无其它相关违约事宜,解冻后由乙方自行调配. 9、工程进度 1）乙方必须严格按照本工程所涉及的所有技术规范和图纸进行施工,承包方的一切工程须由甲方法人代表签字有效，并服从现场指挥和工程师的指挥监督且服从建设单位统一计划建设所需安排地段施工。 2)如乙方施工中质量达不到质量要求需要返工,由此造成的一切损失由乙方负责。如本工程出现重大质量责任事故(案次）和重大安全责任事故(案次)均由承包方自负，甲方不承负其任何
6、责任。(不可抗拒因素除外，如由乙方施工过程中自己导致安全事故由乙方承担此次安全事故的全部责任)。 10、甲方职责 1)负责向乙方提供施工图、技术资料(未经甲方允许乙方不得擅自将甲方提供的图纸及技术资料向第三方转借）,此合同内容不准泄密,违者自负。 2）负责解决乙方一切施工条件，承包方按甲方要求的工期和质量如期竣工.如不能满足乙方施工条件,并由此给乙方造成的损失由甲方承担。 3)经业主监理核实工程量分期支付工程进度款，违约方按合同法为准执行。 11、乙方职责： 1）按承包合同执行且符合资质要求而具备自负经济实力。自行组织调动本单位施工机械和施工人员按时进场施工，服从甲方及监理公司，在要求的工期内
7、完成所有地施工内容.一切安全事故及所需手续和施工中的费用均由承包方自负. 2）乙方不得将本工程转包，分包（及多入合作行为）、违反施工要求(损坏村民及国家地方设施）等，如发现违规违法,一经核实甲方有权终止合同,由此引起的一切损失和纠纷均由乙方自负. 3)乙方不得任意延期进场施工、停工、闹事及影响甲方工程建设,违者均由乙方自负。 12、争议的解决方式:如因本合同发生争议,应本着协调解决原则共同协商解决，如不能解决，双方在甲方所在地人民法院诉讼解决。 13、其他未尽事宜双方根据合同条款精神针对具体情况协商解决。 14、资质、施工计划、安全施工合同书、文明施工合同书、农民工资承诺书、防火、防盗合同书进场三日内乙方主动交付甲方,违者乙方自负一切。 15、本合同工程竣工验收合格结算工程尾款后本协议自动失 16、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份.发包单位：衡阳笃信影视文化传媒有限公司 承包单位:重庆市西泽建筑工程有限公司甲方法定代表人： 乙方法定代表人：联系电话： 联系电话：签订地点:衡阳笃信影视文化传媒有限公司签订日期：2014年2月10日
