《建设工程合同书标准范文（七篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同书标准范文（七篇）.doc（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程合同书标准范文发包方（以下简称甲方）承包方（一下简称乙方）本工程于_年_月_日议定，由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合工作，保证质量按期完成任务，根据中华人民共和国建筑合同法建筑安装工程承包合同条例经双方协商签订本合同以使共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、结构形式及建筑面积：第二条承包方式和工程造价一、承包方式：按甲、乙双方商定后意见及预算项目工程，包工我、包工期、包质量、包安全二、承包金额，暂定工程造价：第三条工期总天数（有效工期）_天一、开工日期于_年_月_日开工，竣工日期于_年_月_日竣工。三、竣
2、工日期，遇到有下列情况经甲方签证，工期方可顺延1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。2、工程变更。3、其他原因。四、物资材料凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方，经验收合格后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资，资料不符合要求的，而造成的损失，应由乙方负责。五、工程支付方式工程施工队进场拨付包工，工程资_，主体一层封顶后拨_，主体合格后拨_，总体验收合格后拨_（包括材料）六、乙方负责1、按施工及技术验收规范要求进行精心施工，确保工程质量，确保工期，由乙方造成的返工，停工费用由乙方承担（包括材料）2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故的，其费
3、用乙方自负3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员，其费用均由乙方负责。4、乙方进场前后，运输费、机械费、人工费等由乙方负责。5、乙方不得拖欠工人工资，若拖欠工人工资或工人上访闹事，与甲方无关。七、因一方不履行合同，而造成的经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。八、在履行合同中若双方发生争议，应本着实事求是的原则，协商决定。九、本合同一式两份，甲乙双方各1份，本合同签字之日生效，注（未尽事宜由双方协商后解决）甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程合同书标准范文（二）甲方：郴州_公司乙方：甲、乙双方经协商就小区项
4、目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条工程名称及地点1、工程名称：配电工程2、地点：第二条承包方式乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸（低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸）承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。第三条乙方的施工范围和主要工程量1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的（含用户表厢及电能卡表）所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所
5、有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。第四条工程价款结算及付款方式1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：_元整（含税价）。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10个工作日内支付整个工程款的（即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40%（
6、即元整）;剩余10%作为质量保修期内质量保证金（即元整），待合格送电满_年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条双方的权利义务1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。第六条工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲
7、方要求保证在_年_月_日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收（凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格），在验收前甲方不启用任何设备。第七条乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准（如通过国
8、家用电认证等），并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为_年（除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算）。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。第八条违约责任1、在工程施工过程中，乙
9、方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期10天以内时，乙方按元天承担违约责任;延误工期超过20天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款10%的违约责任。2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款10%的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日1000分之三向乙方支付违约金。第九条其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商
10、不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方根据祥现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格甲方（签章）：乙方签字：_年_月_日建设工程合同书标准范文（三）甲方：（建筑单位）法定代表人：职务：地址：电话：乙方：（承建单位）法定代表人：职务：地址：电话：根据中华人民共和国民法典以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况（1）厂房A_5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积15160.6;（2）厂房B_
11、5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积8851.82;（3）旧宿舍在原有楼层上加二层;暂定厂房A、B，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000，合总价2100万，（每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准）工程完成建筑层水平面积大于25000的面积按每平方米850元计价。工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建设工程工程项目：厂房A、B、宿舍加层（不包括原有宿舍装修）工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。第二条付款方式1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工
12、程款1600万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付（即按每月付款138800元不等给乙方，每月_日前至少支付138800元）。乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户：2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元（开工三天前）、工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元（分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万）、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方（
13、即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元）第三条建筑材料标准：1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500_500陶瓷地砖。4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600_600的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。7、厂房A、B卫生间墙面用250_400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。8、厂房A
14、、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子。9、厂房A、B、宿舍加层所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮腻子。10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。12、厂房卫生间门用铝材料制安。13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5MM材料制安。14、层面防水按二布三油铺贴第四条其他事项1、甲方责任（1）、天然基础检测费由甲方支付。（2）、10万元以上的城建押金由甲方支付。（3）、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支付。（4）、静压桩检测费由甲方支付。2、乙方责任（1）、10万元以下城建押金由乙方支付。（2）、工程
15、公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费用，工地工程用水用电费由乙方支付。（3）、静压桩工程费由乙方支付。（4）、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包防雷设施工程，不包水电安装工程。（5）、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责补修及费用，但甲方不可扣减工程款。第五条违约责任1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。（按照每名工人150元一天、材料涨价所造成的损失计算）2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月平分支付500万元余款，若有拖欠则按照应付款的千分之五每天加收滞纳金。3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务，视为违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并
