《花园洋房买卖协议书模板（十篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《花园洋房买卖协议书模板（十篇）.doc（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、花园洋房买卖协议书模板出卖人（甲方）：_ 身份证号码：_买受人（乙方）：_ 身份证号码：_甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市_区_的房屋（建筑面积_平方米）以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（￥_元）的价款出售给乙方。（含地下室号平方米）。二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将
2、房款交付甲方。四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同;六、违约责任1、甲方应当于_交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_四万_元。2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约。花园洋房买卖协
3、议书模板（二）卖方：（以下简称甲方）身份证号码：买方：（以下简称乙方）身份证号码：根据中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国物权法等相关规定，经友好协商，本着平等互利的原则，就该存量房买卖的有关事项达成一致，订立本合同，共同遵守。1、甲方将坐落在的房地产（产权证书号为：）出售给乙方，该房屋建筑面积平方米，储藏室（或车库）平方米。乙方已对甲方所出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。2、甲乙双方约定上述房地产的成交价格为人民币（大写元，小写：元，付款方式：_。3、甲乙双方于_年_月_日前向房屋登记机构申请办理转移登记。4、甲方定于_年_月_日前将上述房地产交付给乙方。5、甲乙双方约定
4、上述房地产转移登记中产生的费用由方承担。6、本合同一式份，经双方签字后即生效，未尽事宜，由双方约定后签订补充协议。甲方签字：花园洋房买卖协议书模板（三）出受人：（以下简称甲方）联系地址：_ 联系电话：_买受人：（以下简称乙方）家庭地址：_ 联系电话：_甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：1、甲方开发位于市街的物业，现房出售。2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的_栋单元号，建筑面积平方米，单价为元/平方米，总价为元整。3、分期付款方式4、乙方应在本协议书签订后至_年_月_日前，带齐相关资料到_物管处签订商品房买卖合同，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购
5、房款的一部分。5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订商品房买卖合同,则甲方有权将该物业另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内，若将乙方所认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任及后果均由乙方承担。7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院起诉。8、本合同壹式贰份（甲乙双方各持壹份），经双方盖章或签字即生效。双方签订商品房买卖合同后本协议自动作废。甲方：乙方（签章）：签订时间：_年_月_日花园洋房买卖协议书模板（四）反诉原告：_李_，女，汉族，_年_月_日出生，
6、住所为上海市_区_路_弄_号_室。反诉原告：_陈_，男，汉族，_年_月_日出生，住所为上海市_区_路_弄_号_室。反诉原告：_皇_，女，汉族，_年_月_日出生，住所为上海市_区_路_弄_号_室。反诉被告：_梅_，女，汉族，_年_月_日出生，住所为_省_县_镇_村。反诉被告：_陈_，男，汉族，_年_月_日出生，住所为_省_县_镇_村。反诉被告：_陈_，女，汉族，_年_月_日出生，住所为_省_县_镇_村。反诉原告就_民三初字第_号一案，对反诉被告提出反诉。反诉请求1.判令反诉原告、反诉被告之间签订的上海市房地产买卖合同于_年_月_日解除;2.判令反诉被告支付反诉原告违约金人民币16.4万元;3.本
7、案诉讼费由反诉被告承担。事实和理由：_年_月_日，陈_、反诉被告在上海智恒房产居间下签署了上海市房地产买卖合同，约定乙方以人民币82万元价格购买甲方名下位于上海市_区_路_弄_号_室房屋。该买卖合同附件三付款协议约定，乙方于签订房地产买卖合同当日支付首期购房款人民币_万元;第二期购房款乙方以申请银行贷款人民币_万元整形式支付，同时约定如贷款不足部分则用现金补足，并在过户当天以现金或转账方式支付。以及约定乙方贷款审核通过须在本合同约定的过户期限内办理完毕。此后，反诉原告李_代为收取房款人民币_万元。该买卖合同第六条规定在_年_月_日之前，双方共同向房地产交易中心办理转让过户手续。该买卖合同第九条
8、第三项约定买方的违约责任即乙方未按本合同付款协议约定期限付款逾期超过_日后乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方总房价20%的违约金;若乙方未在约定的期限内办理该房屋过户手续，如逾期超过_日，则甲方有权单方解除合同。陈_为改善居住房屋条件，在同一中介居间介绍下反诉原告李_、案外人张_双方订立上海市房地产买卖合同，约定以人民币8_万元价格购买张_名下房屋。该买卖合同付款协议约定反诉原告李_应于_年_月_日前支付人民币55万元整，并办理过户手续。在_年_月_日后，反诉原告李奕一直通过智恒房产催告反诉被告办理过户及付款手续，但反诉被告一直未通过银行贷款审核，反诉原告曾通知反诉被告1_月_日
9、为最后付款期限，否则反诉原告将解除买卖合同。此后，反诉原告因支付张为平1_万元房款无力承担陈根宝医疗费，直至_年_月_日，在中介建议下反诉被告支付了人民币_万元，但反诉被告仍未无力全额支付第二期购房款。_年_月_日，陈_因病医治无效死亡。_年_月_日及_日，反诉原告李_收到张为平解除合同通知。_月_日，反诉原告李_约反诉被告在上海智恒房产平利店见面，将该解除合同通知交于反诉被告通知其解除双方之间的房屋买卖合同，但反诉被告提出愿意做房价补偿又反悔。_年_月_日，反诉原告李_被解约，承担中介费元。此后，案外人张_签署房屋买卖协议书，另行出售该房的价格为到手价人民币99万元。该房屋的另二位继承人得知
10、后，亦不同意继续履行该买卖合同，欲继承该房屋并继续居住该处房屋。因此_年_月_日，反诉原告委托律师发函通知反诉被告解除双方签订的上海市房地产买卖合同，挂号信回执显示，反诉被告于_年_月_日签收该解除函。基于上述事实，本律师认为，反诉原、被告之间订立的上海市房地产买卖合同真实、合法、有效。根据该买卖合同第六条、第九条及付款协议和补充条款的约定，反诉被告最迟应于_年_月_日前完成贷款审批手续，若贷款不足或未成功，应以现金方式于该日前补足。而反诉被告自称_年_月_日才完成贷款审批手续，系严重逾期违约，已经符合该买卖合同第九条第三款的约定行使了合同约定单方解除权，反诉原告解除合同可以同时主张房价款20
11、%的违约金。特此，恳请贵院依法判如所请。此致花园洋房买卖协议书模板（五）出卖方（乙方）：身份证号码：买受方（乙方）：_ 身份证号码：_甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同，以昭信守。一、甲方自愿将其位于_的房屋（建筑面积_平方米）以人民币拾万仟佰拾元整（￥元）的价款出售给乙方，若因最终产权登记面积与此有差异的，双方互不找补。该房屋为现房，乙方在签订本合同前已现场踏勘该房屋，对房屋的相关情况已经知晓。二、乙方于该合同签订之日起三日内一次性将房款支付给甲方。三、本合同签定时，该房屋尚不具备过户条件，甲乙双方对此予以认可，且不影响甲乙双方的交易。甲方提供取得该房屋的相
12、关资料并待乙方付清全款后交付给乙方。乙方如果交易该房屋,若有需要,甲方无条件配合。等具备过户条件时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续,界时发生的所有税费均由乙方自行承担。四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。五、乙方在支付完毕所有购房款后，甲方即将该房屋交付给乙方。该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视等费用，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。自合同签定日起之后发生的任何费用（指物业管理处增收费用以及其它相关杂费）均由乙
13、方支付。六、违约责任1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋，应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月，乙方有权解除本合同。解约时，甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。小产权房屋买卖合同2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方,扣除两万元作为甲方损失赔偿。3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权,并按所收款项双倍返还给乙方,以为违约处罚。4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方不承担任何风险责
