《建筑装饰工程施工合同(t)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑装饰工程施工合同(t)（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑装饰工程施工合同发包方（甲方）：成都百味文化传播有限责任公司承包方（乙方）：王维宁（身份证号：512922196504203853）按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1. 1工程名称：成都百味文化传播有限责任公司新办公楼装修工程1. 2工程地点：鹭岛国际社区二期36号楼15F1. 3承包范围：结构改造，装饰装修，水电设备安装等1. 4承包方式：包工包料1. 5工期：本工程分两标段进行施工。第一标段工程内容为5F上下两层（含5F楼梯间）装修及设备安装，自2010年10月21日开工，于2010年11月20日竣工。第
2、二标段为剩余部分施工，工期在第一标段结束后双方再行约定。1. 6工程质量：应达到国家规定合格以上标准。1. 7 合同价款（人民币大写）：一、二两标段全部工程造价不超过人民币贰拾伍万元，实际价格以最终结算为准。第二条甲方工作2. 1 开工前1天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2. 2 指派王沁凡为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变
3、更、登记手续和其他事宜。2. 3 负责配合乙方保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2. 4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2. 5 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费用。第三条乙方工作3. 1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3. 2 指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3. 3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项
4、质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3. 4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3. 5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3. 6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4. 1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4. 2 因甲方责任，不能按期开工，或中途导致乙方停工，影响工期，工期顺延。4
5、. 3 因乙方责任，不能按期开工，或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4. 4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5. 1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5. 2 本工程质量应达到国家质量评定合格以上标准。5. 3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按
6、要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5. 4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5. 5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5. 6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6. 1 双方商定本合同价款采用以下方式：可调价格：工程量按现场实际
7、收方为依据，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6. 2 本合同工程款按两个标段分别支付。第一标段工程款，甲方分三次支付。第一次付款为乙方完成第一标段全部拆除工程后，支付人民币叁万元。第二次付款为第一标段全部工程竣工验收后，支付结算确认工程款至90%。第三次付款为工程质保期到期后，支付尾款10%。第二标段工程款的支付由双方届时协商。6. 3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方应在接到上述资料十个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查同意五个工作日内，向乙方付款。第七条关于材料供应的约定7. 1 本工程全部材料的采购及运输均由乙
8、方负责，但所有材料的选用必须经甲方签字认可。7. 2 乙方应在开工前出具详细的材料采购清单，注明材料采购的品牌、种类、规格、数量及单价，交由甲方认可。乙方应保证所采购的材料均为采购清单上甲方认可的品牌规格，并且均为符合设计要求的合格产品。7. 3 施工过程中，若需新增材料项，或对清单上原定材料项做出变更，乙方均应告知甲方，并取得甲方同意。否则视为乙方违约，其一切责任由乙方承担。7. 4 甲方有权跟随乙方一道进行材料采购，以监督材料的品牌质量。甲方有权对乙方所采购的材料进行抽查，一旦发现所购材料不符合质量要求，或品牌、规格等与清单有差异，甲方有权要求乙方禁止使用，由此造成的一切损失均由乙方承担。
9、第八条有关安全生产和防火的约定8. 1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8. 2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8. 3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8. 4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任9. 1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因
10、停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方300元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按应付款额的0.5支付滞纳金。9. 2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方1000元，作为奖励。9. 3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9. 4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9. 5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚
11、款），由乙方负责并承担损失。9. 6 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9. 7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10. 1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10. 2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向当地人民法院提起诉讼。第十一条其它约定 11. 1 甲乙双方对本工程部分项目的施工标准约定如下：11. 1. 1 摄影棚墙地面均做吸音处理。机房地面铺设防静电地板。普通办公室地面不做装修，仅对拆
12、除部分地面进行水泥砂浆修补找平。11. 1. 2 内墙乳胶漆材料选用立邦工程漆。11. 1. 3 天棚不新做复杂的造型吊顶，但可对原吊顶进行修复处理。11. 1. 4 在对原装修材料、设备进行拆除时，应尽量保护保留，并尽可能二次利用。11. 1. 5 本工程造价中，除配电设施外，不包含其它如UPS等设备。第十二条附则12. 1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。12. 2 本合同一式两份，双方各执一份。12. 3 本合同履行完成后自动终止。 12. 4 本合同含以下附件（1）平面布局图（2）工程项目一览表（3）工程材料采购清单（4）工程预算清单（5）设计变更书（6）竣工验收报告（7）工程结算清单甲方（盖章）： 乙方（盖章）：成都百味文化传播有限责任公司法定代表人： 法定代表人：电话：电话： 年月日 年月日 /
