《酒店厨房油烟机清洗服务合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店厨房油烟机清洗服务合同（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX酒店厨房油烟机清洗服务合同甲方：乙方：经双方友好协商， 甲方委托乙方承揽 油烟管道系统清洗工作； 为保障双方的合法权利和义务，按照中华人民共和国合同法，结合本项目具体情况，双方达成如下协议。大众创业，万众创新。思想的创新，制度的创新，模式的创新，第 1条 项目概况1.1项目名称：油烟管道系统清洗1.2项目地点：1.3工作内容：油烟管道系统清洗（详见报价单）第 2条 工期：总工期天2.1开工日期：定于年月日开工。2.2竣工日期：定于年月日完工。第 3 条合同价款依据报价文件，确定本项目合同价款为人民币元整（￥元）。工作量增加部分按照报价单中该项单价计算。非乙方原因出现的窝工费用按照进入现场的
2、操作人员数量按下式计算：费用 =停工前一天的出勤人数80 元停工天数（1+5% ）。第 4 条清洗质量4.1 乙方应该按照合同约定及现行的国家技术标准、规范开展工作。4.2 乙方所承包的工作内容，应该全部达到相关约定清洗效果。4.3 因乙方原因造成清洗质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到验收标准。返工后仍未达到，由乙方承担违约责任。由于甲方的原因而达不到质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。第 5 条 双方现场代表5.1 甲方代表姓名：5.2 乙方代表姓名：乙方代表需易人时，需经甲方同意。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。第 6 条甲方工作
3、6.1 按本合同约定办理验收手续。6.2 按本合同约定，甲方指派监管人员在现场指导和协调，并对乙方所需的用水用电及异型工具和材料等给予积极配合。6.3 乙方工作过程中，如发现甲方设备老化、已腐蚀透、机器内壁划伤发生渗透等现象，乙方提供证明属原设备问题的，由甲方负责维修或支付维修费用。6.4 提供设备上应予更换的部件。6.5 确认临时增加的工作量和工期顺延情况。6.6 免费提供乙方服务期间的用水用电和材料设备仓库。第7条乙方工作7.1严格按照双方的约定开展工作并保证质量并按时完成。7.2设备拆装时，及时向甲方书面提出需更换的部件并负责安装。7.3承担因操作不当造成的各种损失。7.4乙方对现场工作
4、人员的安全负全部责任。7.5乙方技术负责人全程现场指导清洗工作。7.6坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。7.7对已完工的工段，在验交前应负责保管，保证其完好状态。7.8由于乙方原因需代用材料，要报甲方批准，发生费用由乙方承担。第8条保险为防止工作过程发生的各种不可预见的损失，乙方应该为施工人员及所清洗设备投保。第 9 条 工期延误原因发生以下情况，工期顺延：9.1 不可抗力9.2 甲供材料、设备推迟到货耽误工期9.3 停水停电超过两小时致使当日工作无法安排9.4 因甲方原因，造成原计划施工段和施工顺序打乱而不能安排连续作业，根据双方协商认可延误的时间9.5 甲方未按合同规
5、定支付进度款第 10 条 质量检查10.1 乙方在现场必须建立完善的质量保证体系，并设专人负责清洗质量的管理和检查。10.2 乙方应随时接受甲方的监察、检验，不合格的项目按甲方要求返工或修改，承担返工或修改的费用。10.3 甲方原因造成的返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。10.4 全部项目清洗完工后，乙方应按国家等有关标准组织验收。第 11条 款项支付11.1合同签订后三日内，甲方支付合同总价的50% 预付款；11.3清洗工作全部完成并验收合格后，3日内办理结算，甲方支付全部尾款。第 12 条 环境保护在完成本项目过程中，乙方应在工作中采取有效的防范措施，保护工作环境。避免和减少对环境的
6、二次污染。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。第 13 条 违约责任13.1 甲方的违约责任甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予以赔偿；因甲方责任而造成工程延期的，除按本合同第3 条补偿窝工费用外，每延期一天按照合同总价的百分之一支付违约金给乙方，合同工期顺延；甲方单方面终止合同，应按合同总价10支付违约金给乙方。13.2 乙方的违约责任乙方不能按合同规定的工期完工或验收合格，应当承担逾期完工责任，每逾期一天按合同总价的百分之一作为违约金，由甲方在后续款项中扣除。清洗质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任并
7、按合同总价的百分之一违约金，在结算款中扣除。因乙方责任而导致工作不能继续的，甲方有权提出解除合同。乙方单方面终止合同，应按合同总价10违约金支付给甲方。第 14 条 争议解决合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁；仲裁未果时，再向本合同签订地有关人民法院提起诉讼。第 15 条 合同生效与终止本合同自甲、乙双方签章之日起生效，乙方提交检测评价合格报告，合同款项付清后即告终止。第 16 条 补充协议本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。第 17 条 合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：地址：开户银行：帐号：地址：
