《建设工程劳务合同简洁版（5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务合同简洁版（5篇）.doc（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程劳务合同简洁版发包人：（以下简称甲方）总承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、建筑工程施工管理条例等有关法律法规的规定，遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：金鹤苑A栋2、工程地点：湖天开发区正清路3、结构形式：框架结构4、建筑面积：框架结构约4000平方米5、规划许可证号：6、施工许可证号：7、设计单位：二、工程承包范围1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。2、其中：施工图中
2、不属承包范围内的项目（1）卫生间设施安装工程。（2）防水项目，回填土方。三、承包内容及项目（1）泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，（所有砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责）。二次结构砼现场搅拌。（2）所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。（3）框架结构的外墙为四面墙漆。四、承包单价（1）框架结构单价为_元/（不含水、电）。（2）不含任何税、费和其它政策性的费用。五、开工时间及竣工日期于_年_月_日开工至_年_月_日竣工，工期天完工（除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外）。六、工种押金交纳与返还1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金
3、壹拾万元整。2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。七、工程款结算及付款方式（1）当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。（2）内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。（3）外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。八、甲、乙双方责任1、甲方责任（1）甲方负责三通一平（路通、水通、电通和场地平），以及提供
4、乙方施工人员住宿和生活用房。（2）甲方负责交纳施工人员的保险费用。（3）甲方负责提供施工图和技术交底工作。（4）甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天_元误工费。（5）乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切经济损失和每人每天误工费_元。2、乙方责任（1）乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。（2）乙方在施工中，必须保质保量精心施工，确保工程质量和施工中安全。（3）乙方在施工中，必须按图施工，如在施工中造成返工，一切损失
5、由乙方负责。（4）乙方在施工中对图纸不懂，及时向甲方反映取得答复，擅自作主造成返工损失自负。（5）施工中必须建立安全生产责任制，以确保安全无事故，如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。九、违约争议1、任何一方违反本合同以上约定，均构成违约。违约应承担违约再作，并赔偿守约方受到的一切损失，违约金按合同约定计算。2、双方在履行本合同的过程中发生争议，应当通过友好协商和调解，通过协商不能达成一致意见的，双方可以向当地人民法院提起诉讼。3、发包人（甲方）不按期拨付工程劳务款，每逾期一天应向承包人（乙方）支付元违约金，逾期10天，应向乙方每人每日支付_元违约金。4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工
6、程，因无故停工或其它原因造成停工，每天向甲方支付违约金_元，逾期10天以上，每天向甲方支付_万元违约金。5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款，乙方仍拖欠民工工资，甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任，因民工闹事由甲方承担一切责任。十、未尽事宜，双方另行协商解决，另作补充协议，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，并具有同等法律效力。十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效，全部劳务工程款付清后，本合同方能失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同简洁版（二）雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲
7、乙双方根据_中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责_内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内
8、无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无_常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3
9、、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、_的施行，及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收
10、。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、
11、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%承担违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的_%_%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方
12、：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：签约时间：_年_月_日建设工程劳务合同简洁版（三）雇主（甲方）：代表人：雇员（乙方）：负责人：甲乙双方根据民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应
13、满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费
14、用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、高效的施行，及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量
