《建设工程施工合同书（5篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同书（5篇）（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同书甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。第二条工期1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。2.1、重大设计变更（指设计功能改变、在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认;2.2、双方书面确认的计划工期改变;2.3、不可抗力因素。第三条承包方式和造价1、承包方式：包工包料（具体内容参见工程设备报价清单）。2、项目总造价：人民币（大写）
2、：（￥）。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。第四条付款方式、结算方式（一）付款方式1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币（大写）。（￥）;3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币（大写）。（￥）;（二）结算方式：1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的
3、单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。第五条材料供应1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。第六条甲、乙双方责任（一）甲方责任1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。2、按合同规定及时支付工程款项。3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。4、组织本工程项目的竣工验收。（二）乙方责任1、按合同规定按时完成并交付该工程。2、严格按照甲方与最终用
4、户确认的施工图纸施工。3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不应随意停工或借故拖延工期。7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。第七条工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证，若
5、由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。第八条工程质量1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。第九条竣工验收1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定验收日期，并组织进行验收
6、，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格，乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期作为竣工日期。2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。第十条违约责任（一）甲方违约责任甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外,另外每日按尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合
7、设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此而引起的一切经济、法律责任。3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同，并终止支付未结算的工程款。第十一条合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由xx市经济合同仲裁委员会裁定。第十二条工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照中华人民共和国三保法严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。第十三条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方
8、通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料，根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同，决定部分或全部免予承担违约责任。第十四条其它1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自行承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补偿。3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上
9、的工程量报价。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：联系方式：_ 联系方式：_日期：_ 日期：_建设工程施工合同书（二）工程投资建设合同书。一、项目概况二、项目投资建设方式三、项目回购方式四、合同价格五、工程开竣工时间六、质量标准七、组成合同文
10、件八、乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设九、合同文本一式十份十、合同生效投资建设合同主要条款一、总则二、项目概况三、合同价格及支付四、合同价格的调整五、双方的义务和权力六、对乙方的规定七、工程建设八、担保九、融资十、项目移交十一、违约十二、合同终止十三、不可抗力十四、争议解决十五、其它条款建设工程施工合同书（三）建设单位（甲方）：施工承包单位（乙方）：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥：_元工程期限：_
11、年_月_日起至_年_月_日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、
12、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与
13、本合同抵触。建设单位（甲方）签章：施工单位（乙方法人）签字：_年_月_日建设工程施工合同书（四）建设单位（以下简称甲方）_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_拆迁户（以下简称乙方）_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_根据_建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为
14、准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助_元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_元;3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备。第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一致签同意_作为
